吊车施工合同条件

吊车施工合同条件合同编号：__________甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行吊车施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程工期：自____年__月__日至____年__月__日。二、甲方的权利和义务2.1甲方应向乙方提供施工场地，并保证场地的安全、整洁，满足施工需要。2.2甲方应向乙方提供施工所需的相关资料，并保证资料的真实、完整、有效。2.3甲方应对乙方施工过程中出现的问题提供必要的协助和支持。2.4甲方应按合同约定支付工程款。三、乙方的权利和义务3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，并保证施工质量。3.2乙方应按照施工方案，合理组织施工，确保施工安全。3.3乙方应妥善保管甲方提供的资料，不得泄露给第三方。3.4乙方应在合同约定的期限内，向甲方提交工程验收报告。四、合同价款及支付4.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程款的____%。（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的____%。（3）剩余工程款在保修期满后七个工作日内支付。五、工期延误5.1由于甲方原因导致工程延期，甲方应按合同约定向乙方支付违约金。5.2由于乙方原因导致工程延期，乙方应按合同约定向甲方支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完工程款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.工程量清单4.施工合同专用条款5.施工合同通用条款6.工程验收标准7.保修条款8.付款凭证9.工程变更协议10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，属于违约行为。2.甲方未提供施工场地或场地不符合要求，属于违约行为。3.甲方未提供真实、完整、有效的施工资料，属于违约行为。4.乙方未按约定时间完成施工任务，属于违约行为。5.乙方未按施工方案组织施工，属于违约行为。6.乙方泄露甲方提供的资料给第三方，属于违约行为。7.双方未按合同约定解决争议，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.违约金：是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付一定数额的金钱。3.工期延误：是指由于当事人一方的原因，导致工程不能在合同约定的时间内完成。4.工程验收：是指工程完成后，由甲方对乙方施工的质量、安全、进度等方面进行检查，确认是否符合合同约定。5.保修：是指乙方对已完成的工程在一定期限内承担维修、更换等责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现设计变更，及时签订工程变更协议，明确变更内容和价款。2.甲方支付工程款滞后，乙方可以催告甲方支付，必要时可以依法申请仲裁或提起诉讼。3.乙方施工进度延误，甲方可以催告乙方加快进度，必要时可以依法申请仲裁或提起诉讼。4.甲方未提供施工场地或场地不符合要求，乙方可以要求甲方履行合同约定，必要时可以依法申请仲裁或提起诉讼。5.发生争议时，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于