![公路隧道新建改造施工合同_第1页](http://file4.renrendoc.com/view3/M02/10/12/wKhkFmaLotiAB0B2AAGJyblsu-4423.jpg)
![公路隧道新建改造施工合同_第2页](http://file4.renrendoc.com/view3/M02/10/12/wKhkFmaLotiAB0B2AAGJyblsu-44232.jpg)
![公路隧道新建改造施工合同_第3页](http://file4.renrendoc.com/view3/M02/10/12/wKhkFmaLotiAB0B2AAGJyblsu-44233.jpg)
![公路隧道新建改造施工合同_第4页](http://file4.renrendoc.com/view3/M02/10/12/wKhkFmaLotiAB0B2AAGJyblsu-44234.jpg)
![公路隧道新建改造施工合同_第5页](http://file4.renrendoc.com/view3/M02/10/12/wKhkFmaLotiAB0B2AAGJyblsu-44235.jpg)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
公路隧道新建改造施工合同合同编号:__________鉴于:2.承包商具备从事公路隧道新建改造的资质和能力,愿意承担本项目的施工任务;3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则,协商确定双方的权利义务和责任;现经双方友好协商,达成如下协议:第一条工程范围和内容(1)隧道主体结构施工;(2)隧道排水系统施工;(3)隧道照明系统施工;(4)隧道通风系统施工;(5)其他附属设施施工。1.2承包商应按照业主提供的施工图纸和技术规范要求,完成本项目的施工任务。第二条合同价格2.1本项目的合同总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2合同价款支付方式如下:(1)双方签订合同后10日内,业主支付合同总价款的30%;(2)工程进度达到50%时,业主支付合同总价款的30%;(3)工程验收合格后,业主支付合同总价款的30%;(4)剩余的10%作为质量保证金,工程验收合格后一年内无质量问题,予以支付。第三条施工期限3.1本项目的施工期限为____个月,自双方签订合同之日起计算。3.2承包商如因特殊情况需延长施工期限,应提前向业主提出申请,业主可视情况予以批准。第四条质量标准4.1承包商应按照业主提供的施工图纸和技术规范要求进行施工,确保工程质量。4.2工程验收合格标准如下:(1)工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求;(2)工程安全、环保、节能等指标达到设计要求;(3)工程功能齐全、性能稳定、使用寿命满足设计要求。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务,如一方违约,应承担违约责任。5.2承包商如未能按照约定的施工期限完成工程,应按照逾期天数向业主支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款的0.5%乘以逾期天数。5.3业主如未能按照约定支付合同价款,承包商有权暂停施工,业主应承担因此产生的费用。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。7.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________签订日期:__________一、附件列表:1.施工图纸和技术规范2.工程量清单3.施工组织设计4.安全生产管理制度5.环境保护措施方案6.工程验收标准和方法7.违约金计算公式8.补充协议二、违约行为及认定:1.承包商未能按照约定的施工期限完成工程,视为违约。2.承包商未能按照施工图纸和技术规范要求进行施工,视为违约。3.业主未能按照约定支付合同价款,视为违约。4.双方未履行合同约定的其他义务,视为违约。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同中的业主方。2.乙方:指合同中的承包商方。3.施工期限:指合同约定的工程完成时间。4.违约金:指违约方应支付给守约方的经济赔偿。5.工程验收:指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查。6.补充协议:对原合同未尽事宜进行补充约定的文件。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:解决办法:双方协商调整施工计划,合理分配资源和人力,确保工程按期完成。2.施工质量问题:解决办法:及时停工整改,重新验收,确保工程质量符合合同要求。3.合同价款支付纠纷:解决办法:双方依据合同约定履行支付义务,如有争议,可通过协商或法律途径解决。4.工程变更:解决办法:双方协商一致后,签订变更协议,调整工程内容和价款
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 第2章 制冷压缩机《车辆空调装置检修与维护》教学课件
- 蛛网膜下腔出血小讲课
- 幼儿园常见传染病培训
- 药物中毒患者的护理
- 医护人员的职业防护
- 小儿腹泻的护理
- 沪教版牛津小学英语六年级上册教案
- 腾讯车联互联网汽车解决方案
- 教育科研目标及措施
- 教育科研方法调查法
- 静脉曲张术后护理常规
- 教职工安全培训幼儿园
- 陕西省中小学教师职称职务评审表样本
- 向世界介绍悠久灿烂的中华传统文化-统编三下第三单元整体设计教案
- 直肠恶性肿瘤的个案护理
- 校园安全应急处置流程
- 《电磁阀培训》课件
- 公墓项目计划书
- 乙型肝炎护理课件
- 融合教育背景下特殊教育学校的改革与发展
- 2024年浙江宁波市鄞州区区属国企招聘笔试参考题库含答案解析
评论
0/150
提交评论