建工合同地域争议

建工合同地域争议合同编号：__________建工合同地域争议解决协议甲方：__________乙方：__________鉴于甲方与乙方就某项建筑工程存在地域争议，为确保双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方友好协商，特订立本协议，以妥善解决争议。一、争议概述1.1甲方为某项建筑工程的业主，乙方为该工程的施工方。1.2甲方与乙方在工程合同中约定，工程完工后，乙方应将工程交付给甲方。1.3工程完工后，乙方未能按照合同约定将工程交付给甲方，甲方因此产生了地域争议。二、解决争议的原则2.1本协议的订立，旨在遵循公平、公正、公开的原则，通过友好协商，解决甲方与乙方之间的地域争议。2.2本协议的履行，应严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定。三、解决争议的方式3.1双方应立即停止就争议事项的一切纠纷行为，包括但不限于诉讼、仲裁、索赔等。3.2甲方应在收到乙方提交的工程交付申请后，按照合同约定，及时接收工程。3.3乙方应在甲方接收工程后，按照合同约定，对工程进行保修。四、争议解决的期限4.1本协议签订后，乙方应在____个工作日内，向甲方提交工程交付申请。4.2甲方应在收到乙方提交的工程交付申请后，____个工作日内，接收工程。4.3若甲方在规定期限内未接收工程，视为甲方默认接受工程，乙方有权要求甲方支付工程款。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。5.2违约方还应承担因违约所产生的其他费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等。六、争议解决地点和方式6.1本协议项下的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。6.2诉讼过程中，除法律另有规定外，双方应继续履行本协议的其他条款。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本协议自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程合同原件2.工程设计图纸3.工程预算清单4.工程进度计划5.工程质量标准6.工程验收报告7.付款凭证8.保修证书9.相关法律法规文件二、违约行为及认定：1.乙方未能按照合同约定时间交付工程，构成违约。2.乙方交付的工程质量不符合合同约定的质量标准，构成违约。3.甲方未能按照合同约定时间支付工程款，构成违约。4.甲方未按合同约定接收工程，构成违约。违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。三、法律名词及解释：1.建工合同：建设施工合同，是建设单位与施工单位签订的关于完成工程建设任务的合同。2.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当按照合同的约定支付违约金。3.保修：施工单位对交付的工程在一定期限内承担质量问题的修复、更换或者赔偿责任。4.验收：建设单位对施工单位完成的工程进行查验，以确认工程是否符合合同约定和法律法规的要求。5.工程款：建设单位按照合同约定，支付给施工单位的货币报酬。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期交付：乙方应按照合同约定，采取措施加快工程进度，及时交付工程。若确因特殊情况无法按时交付，应与甲方协商，签订延期交付协议。2.工程质量问题：乙方应按照合同约定，对出现的质量问题进行整改，直至满足合同约定的质量标准。若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。3.工程款支付问题：甲方应按照合同约定，按时支付工程款。若甲方逾期支付工程款，应按照合同约定支付违约金，并承担逾期付款所产生的其他损失。4.工程接收问题：甲方应按照合同约定，及时接收工程。若甲方未按约定时间接收工程，应承担相应的违约责任。五、所有应用场景：1.建筑工程施工合同签订时，用于明确双方权利和义务。