钢构建设协议

钢构建设协议合同编号：__________钢构建设协议甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为钢构建设项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的钢构建设供应商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方采购钢构建设项目的有关事宜，达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目内容：__________二、合同金额2.1本项目的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含：材料费、加工费、运输费、安装费、税金及各项优惠政策等。2.3乙方应按照双方确认的报价单进行履约，如有增减或变更，需双方协商一致并书面确认。三、合同工期3.1合同约定的工期为__________天。3.2乙方应按照约定的工期完成项目的建设，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应按照双方约定的质量标准进行建设，确保项目质量符合国家及行业相关标准。4.2乙方应承担质量保证责任，如项目存在质量问题，乙方应在接到通知后及时进行整改。五、付款方式及进度5.1本项目的付款方式分为三个阶段，具体如下：第一阶段：合同签订后，甲方支付合同金额的30%作为预付款；第二阶段：项目进度达到50%时，甲方支付合同金额的30%；第三阶段：项目验收合格后，甲方支付合同金额的40%。5.2乙方应按照约定的付款进度向甲方提供相应的发票。六、违约责任6.1乙方如未按照约定的工期完成项目建设，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的0.5%乘以逾期天数。6.2乙方如未按照约定的质量标准完成项目建设，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。6.3如乙方违反合同约定，导致项目无法正常进行，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的10%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。8.2双方应保守合同中的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方泄露。8.3本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方资质证书复印件3.项目设计图纸4.报价单5.施工方案6.质量保证书7.付款凭证8.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成项目：指乙方未在约定的时间内完成项目建设，包括但不限于延期交货等。2.未按约定质量标准完成项目：指乙方完成的项目不符合双方约定的质量标准，包括但不限于材料不合格、施工工艺不达标等。3.违反合同约定导致项目无法正常进行：指乙方违反合同约定，导致项目无法顺利进行，包括但不限于擅自更改设计、停工等。三、法律名词及解释：1.钢构建设协议：指甲方与乙方就钢构建设项目达成的一致协议。2.合同金额：指双方约定的项目总金额。3.工期：指双方约定的项目完成时间。4.质量标准：指双方约定的项目质量要求。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：如乙方因故导致工期延误，应及时通知甲方，并制定合理的整改措施，按约定支付违约金。2.质量问题：如项目存在质量问题，乙方应立即进行整改，直至符合约定质量标准。3.付款纠纷：如双方在付款过程中发生纠纷，应参照合同约定的付款进度进行支付，确有争议的可通过协商解决。4.合同变更：如项目内容、规模等发生变更，需