监理合同建设工程合同范本

监理合同建设工程合同范本第一篇范文：合同编号：[请填写具体的合同编号]合同签订日期：[请填写合同签订的具体日期]名称：[请填写甲方的全称]地址：[请填写甲方的详细地址]联系人：[请填写甲方的联系人姓名]联系电话：[请填写甲方的联系电话]名称：[请填写乙方的全称]地址：[请填写乙方的详细地址]联系人：[请填写乙方的联系人姓名]联系电话：[请填写乙方的联系电话]鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质的监理单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公正的原则，就乙方向甲方提供监理服务事宜，达成如下协议：一、监理范围与内容1.1乙方应按照甲方提供的监理合同文件及相关法律法规的要求，对甲方建设工程项目进行全面监理，包括但不限于施工质量、安全、进度、投资控制等方面。1.2乙方应根据项目实际情况，制定详细的监理计划，并提交甲方审批。1.3乙方应按照监理计划，对施工现场进行定期巡查、检查，对施工过程中的问题及时提出整改意见，并跟踪整改措施的实施。1.4乙方应参加甲方组织的各类项目管理会议，对项目的进展、质量、安全等方面进行评估和总结。1.5乙方应对甲方提供的工程资料进行归档管理，并确保资料的完整性、准确性和可追溯性。二、监理期限2.1本合同自双方签订之日起生效，监理期限为：[请填写具体的监理期限，如“自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止”]。2.2监理期满后，如甲方仍需乙方提供监理服务，双方应签订书面补充协议，明确监理期限延长的事宜。三、监理费用3.1乙方向甲方提供的监理服务费用为：[请填写具体的监理费用金额]。3.2监理费用的支付方式为：[请填写具体的支付方式，如“按月支付”、“按阶段支付”等]。3.3乙方应向甲方提供合法、正规的税务发票。四、违约责任4.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。4.2乙方如未能按照约定时间完成监理任务，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：[请填写具体的违约金计算方式]。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________合同签订日期：[请填写合同签订的具体日期]1.监理合同文件2.监理计划3.监理工作规程4.监理人员名单5.相关法律法规[注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并在签订合同时征求法律人士的意见。]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同签订日期：[请填写合同签订的具体日期]名称：[请填写甲方的全称]地址：[请填写甲方的详细地址]联系人：[请填写甲方的联系人姓名]联系电话：[请填写甲方的联系电话]名称：[请填写乙方的全称]地址：[请填写乙方的详细地址]联系人：[请填写乙方的联系人姓名]联系电话：[请填写乙方的联系电话]名称：[请填写第三方的全称]地址：[请填写第三方的详细地址]联系人：[请填写第三方的联系人姓名]联系电话：[请填写第三方的联系电话]鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质的监理单位，第三方为专业咨询服务提供商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正的原则，就乙方向甲方提供监理服务事宜达成一致，并同意第三方作为咨询服务机构介入本合同，以增强监理效果，保障甲方权益。现经甲乙双方协商一致，达成如下协议：一、第三方主体职责与权益1.1第三方作为专业咨询服务提供商，其主要职责为：（1）对甲方建设工程项目提供技术咨询和支持；（2）协助甲方对乙方进行全面监督和管理；（3）对监理过程中的问题提供专业意见和建议；（4）参与甲方组织的项目管理会议，协助甲方制定和实施项目管理措施。1.2第三方应根据项目实际情况，制定详细的咨询计划，并提交甲方审批。1.3第三方应对甲方的工程资料进行归档管理，并确保资料的完整性、准确性和可追溯性。二、第三方主体权利与义务2.1第三方应按照合同约定，全面履行咨询职责，确保监理工作的顺利进行。2.2第三方应保证其提供的咨询意见和建议具有科学性、合理性和可行性。2.3第三方应对在监理过程中获取的甲方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。2.4第三方在履行合同过程中，如涉及侵权行为，应承担相应的法律责任。三、乙方职责与限制3.1乙方应按照合同约定，全面履行监理职责，确保监理工作的顺利进行。3.2乙方应接受第三方的监督和管理，对第三方的意见和建议予以重视并采纳。3.3乙方在监理过程中，如涉及侵权行为，应承担相应的法律责任。3.4乙方应按照监理计划，对施工现场进行定期巡查、检查，对施工过程中的问题及时提出整改意见，并跟踪整改措施的实施。四、监理期限4.1本合同自双方签订之日起生效，监理期限为：[请填写具体的监理期限，如“自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止”]。4.2监理期满后，如甲方仍需乙方和第三方提供监理服务，双方应签订书面补充协议，明确监理期限延长的事宜。五、监理费用5.1乙方向甲方提供的监理服务费用为：[请填写具体的监理费用金额]。5.2第三方向甲方提供的咨询服务费用为：[请填写具体的咨询服务费用金额]。5.3监理费用的支付方式为：[请填写具体的支付方式，如“按月支付”、“按阶段支付”等]。5.4乙方和第三方应向甲方提供合法、正规的税务发票。六、违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2乙方如未能按照约定时间完成监理任务，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：[请填写具体的违约金计算方式]。6.3第三方如未能按照约定提供咨询服务，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：[请填写具体的违约金计算方式]。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________第三方（盖章）：____________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________第三方代表（第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同签订日期：[请填写合同签订的具体日期]名称：[请填写甲方的全称]地址：[请填写甲方的详细地址]联系人：[请填写甲方的联系人姓名]联系电话：[请填写甲方的联系电话]名称：[请填写乙方的全称]地址：[请填写乙方的详细地址]联系人：[请填写乙方的联系人姓名]联系电话：[请填写乙方的联系电话]名称：[请填写第三方的全称]地址：[请填写第三方的详细地址]联系人：[请填写第三方的联系人姓名]联系电话：[请填写第三方的联系电话]鉴于甲方为某大型工程项目的设计单位，乙方为具有相应资质的施工单位，第三方为专业的质量检测机构，甲方委托乙方进行施工，乙方为了确保施工质量，提高工程效率，特邀请第三方作为质量检测机构介入本合同，以增强施工质量控制，保障乙方权益。现经甲乙双方协商一致，达成如下协议：一、第三方主体职责与权益1.1第三方作为专业的质量检测机构，其主要职责为：（1）对乙方施工过程进行全面质量检测，确保施工质量符合国家标准和行业规范；（2）对施工过程中的问题提供专业意见和建议；（3）参与乙方组织的质量管理和改进会议，协助乙方制定和实施质量管理措施。1.2第三方应根据工程进度，制定详细的检测计划，并提交甲方和乙方审批。1.3第三方应对检测结果进行归档管理，并确保检测数据的完整性、准确性和可追溯性。二、第三方主体权利与义务2.1第三方应按照合同约定，全面履行检测职责，确保施工质量的可靠性。2.2第三方应保证其提供的检测意见和建议具有科学性、合理性和可行性。2.3第三方应对在检测过程中获取的甲方和乙方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。2.4第三方在履行合同过程中，如涉及侵权行为，应承担相应的法律责任。三、甲方职责与限制3.1甲方应按照合同约定，提供设计文件和施工要求，确保乙方的施工工作顺利进行。3.2甲方应接受第三方的检测结果，对第三方的意见和建议予以重视并采纳。3.3甲方应对第三方在检测过程中提供的服务予以支付，并按照约定的支付方式及时支付。四、施工期限4.1本合同自双方签订之日起生效，施工期限为：[请填写具体的施工期限，如“自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止”]。4.2施工期满后，如甲方仍需乙方和第三方提供服务，双方应签订书面补充协议，明确施工期限延长的事宜。五、施工费用5.1乙方应按照合同约定，全面履行施工职责，确保施工工作的顺利进行。5.2第三方向甲方和乙方提供的检测服务费用为：[请填写具体的检测服务费用金额]。5.3施工费用的支付方式为：[请填写具体的支付方式，如“按月支付”、“按阶段支付”等]。5.4乙方和第三方应向甲方提供合法、正规的税务发票。六、违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2乙方如未能按照约定时间完成施工任务，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：[请填写具体的违约金计算方式]。6.3第三方如未能按照约定提供检测服务，应按照逾期天数向甲方和乙方支付违约金，违约金计算方式为：[请填写具体的违约金计算方式]。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式三份