苗圃景观施工合同签订判决上诉_第1页
苗圃景观施工合同签订判决上诉_第2页
苗圃景观施工合同签订判决上诉_第3页
苗圃景观施工合同签订判决上诉_第4页
苗圃景观施工合同签订判决上诉_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

苗圃景观施工合同签订判决上诉合同编号:__________一、工程概况1.1本项目位于____________________,占地面积约为____________________平方米。1.2工程内容包括:____________________(具体包括但不限于绿化、景观照明、步道、座椅、凉亭等设施)。1.3工程质量标准:符合国家、行业及地方相关法律法规、规范、标准及甲方的要求。1.4工程合同价款为人民币__________元整(大写:____________________元整)。二、合同工期2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。2.2乙方应当按照合同约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。三、质量保修3.1乙方对施工的工程质量承担保修责任,保修期限自工程竣工验收合格之日起算,保修期限为__________年。3.2保修期内,如工程出现质量问题,乙方应及时予以修复,并承担修复费用。如非乙方原因导致质量问题,乙方负责协助解决,相关费用按照实际情况承担。四、合同价款及支付4.1甲方分期支付乙方工程款,具体支付方式如下:(1)合同签订后__________日内,甲方支付乙方工程总价的__________%作为预付款;(2)工程进度达到__________%时,甲方支付乙方工程款的__________%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方剩余的工程款。4.2甲方支付的工程款,乙方应当开具等额的税务发票。五、违约责任5.1乙方未按照约定的工期完成施工的,应当按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=工程总价×0.1%×逾期天数。5.2乙方施工的工程质量不符合约定,乙方应当负责修复,并承担修复费用。如因乙方原因导致工程质量问题,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=工程总价×10%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应当通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工验收合格且双方债务全部履行完毕之日终止。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1.苗圃景观施工项目设计图纸2.苗圃景观施工项目施工方案3.乙方资质证明文件4.工程质量标准及验收规范5.税务发票6.工程进度报告7.工程验收报告8.违约金计算公式说明二、违约行为及认定:1.未按约定工期完成施工:乙方未按照合同约定的工期完成施工。2.工程质量不符合约定:乙方施工的工程质量不符合合同约定及国家、行业及地方相关法律法规、规范、标准。3.逾期支付工程款:甲方未按照合同约定的期限支付工程款。4.未按约定提供施工图纸及资料:乙方未按照合同约定的时间、数量和质量提供施工图纸及资料。5.擅自变更合同内容:未经甲方同意,乙方擅自变更合同约定的工程内容、规模、标准等。三、法律名词及解释:1.苗圃景观施工项目:指位于特定地点,由甲方投资,乙方施工的绿化景观工程。2.违约金:指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当向对方支付的金钱。3.工期:指合同约定的乙方完成施工的时间。4.工程质量:指工程满足合同约定及国家、行业及地方相关法律法规、规范、标准的能力。5.保修期限:指乙方对施工的工程质量承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:乙方应制定合理的施工计划,确保按期完成施工。如因特殊情况导致工期延误,应及时与甲方沟通,并按约定支付违约金。2.工程质量问题:乙方应严格按照设计图纸和施工方案施工,确保工程质量。如出现质量问题,应及时修复,并承担修复费用。3.工程款支付问题:甲方应按照合同约定的期限和比例支付工程款。如甲方逾期支付,乙方可与甲方沟通,要求甲方支付工程款及违约金。4.施工图纸及资料提供问题:乙方应按照合同约定的时间、数量和质量提供施工图纸及资料。如乙方未按约定提供,甲方有权要求乙方立即提供,并可要求乙方支付违约金。5.合同变更问题:如乙方需变更合同内容,应提前向甲方提出申请,并经甲方同意后方可进行变更。如乙方擅自变更,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。五、所有应用场景:1.甲方为苗圃景观施工项目的业主,乙方为具备相关资质和经验的施工单位

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论