2024包工包料的劳务分包合同1

2024包工包料的劳务分包合同1合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________________

地址：____________________________

统一社会信用代码：________________

法定代表人：_____________________

联系电话：_____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________________

地址：____________________________

统一社会信用代码：________________

法定代表人：_____________________

联系电话：_____________________

鉴于：

1.发包方具有合法的建设工程项目，并拟将该项目部分劳务分包给承包方；

2.承包方具备相应的施工资质和能力，愿意接受发包方的分包任务；

为确保双方在项目实施过程中的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目范围：____________________

1.4项目期限：自____年____月____日至____年____月____日。

第二条分包工程内容

2.1承包方负责以下分包工程内容：

（1）____________________________

（2）____________________________

（3）____________________________

2.2承包方在分包工程范围内应按照发包方提供的施工图纸、施工方案、技术要求及质量标准进行施工。

第三条劳务分包价格及支付

3.1分包工程的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。

3.2支付方式：

（1）合同签订后，发包方支付承包方预付款，金额为分包工程总价的____%；

（2）承包方完成分包工程量的____%，发包方支付至分包工程总价的____%；

（3）承包方完成分包工程量的____%，发包方支付至分包工程总价的____%；

（4）剩余款项在工程验收合格后支付至分包工程总价的____%；

（5）质保金为分包工程总价的____%，自工程验收合格之日起计算，质保期为____年，质保期满后支付。

3.3支付时间为收到承包方提交的有效发票后____个工作日内。

第四条工程质量及验收

4.1承包方应严格按照国家、行业及地方的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。

4.2工程验收按照以下程序进行：

（1）承包方完成分包工程内容后，自检合格，向发包方提出验收申请；

（2）发包方收到验收申请后，应在____个工作日内组织验收；

（3）验收合格后，双方签署验收合格证书。

第五条工期延误及违约责任

5.1因以下原因导致工期延误，承包方不承担违约责任：

（1）不可抗力；

（2）发包方原因导致的工程变更、设计变更、停工、窝工等；

（3）法律法规规定的其他原因。

5.2承包方未按约定完成分包工程内容的，应承担以下违约责任：

（1）工期延误的，每日向发包方支付违约金，金额为分包工程总价的____‰；

（2）工程质量不符合约定，负责无偿返工、修复，直至符合约定质量标准；

（3）造成发包方损失的，承担相应的赔偿责任。

第六条争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格、款项结清之日终止。

甲方（发包方）：________________

乙方（承包方）：________________

签订日期：________________

（以下无正文）

多方为主导时的，附件条款及说明：

一、当甲方为主导时

1.1甲方有权对承包方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，并提出合理化建议。若承包方未按照甲方的建议进行整改，甲方有权要求承包方暂停施工，直至整改合格。

1.2甲方有权在合同约定范围内对工程进行变更、设计变更。因甲方原因导致的工程变更、设计变更，甲方应承担由此增加的费用及工期延误责任。

1.3甲方应在合同约定的时间内支付工程款项。如甲方逾期支付，应按照逾期金额的____%向乙方支付违约金。

1.4甲方应提供施工所需的相关资料、图纸等，并确保所提供资料的准确性。因甲方提供资料错误导致的工程损失，甲方应承担相应责任。

1.5甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续，包括但不限于施工许可证、验收手续等。

二、当乙方为主导时

2.1乙方应按照合同约定的时间、质量、安全标准完成施工任务。如乙方逾期竣工，应按照逾期天数的____%向甲方支付违约金。

2.2乙方应自行负责施工过程中的安全措施，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

2.3乙方应保证施工所使用的材料、设备符合国家、行业及地方的相关标准、规范。如因乙方原因导致工程不合格，乙方应负责无偿返工、修复，直至符合约定质量标准。

2.4乙方在施工过程中，应遵守国家和地方的相关法律法规，不得有转包、违法分包等行为。如乙方存在上述行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

2.5乙方应在工程验收合格后，向甲方提供完整的施工资料、验收报告等，以便甲方办理相关手续。

三、当有第三方中介时

3.1第三方中介（以下简称“中介方”）应具备合法资质，并按照合同约定履行中介服务职责。

3.2中介方应确保甲乙双方的利益，公平、公正地处理合同履行过程中的争议和问题。

3.3中介方有权对甲乙双方的合同履行情况进行监督、检查，并提出合理化建议。甲乙双方应给予积极配合。

3.4中介方在合同履行过程中，应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给无关第三方。

3.5中介方不得以任何形式参与甲乙双方的工程施工、材料采购等活动，不得谋取不正当利益。

3.6如中介方在合同履行过程中存在过错，导致甲乙双方损失，中介方应承担相应的赔偿责任。

3.7中介费用的支付方式、时间等，由甲乙双方与中介方协商确定，并在合同中明确约定。

附件及其他条款详细说明

一、附件列表：

1.工程施工图纸

2.工程施工方案

3.技术要求及质量标准文件

4.付款申请表

5.验收申请表

6.验收合格证书

7.中介服务协议（如有第三方中介）

8.施工进度计划

9.安全施工方案

10.材料设备合格证明

二、违约行为及认定：

1.甲方逾期支付工程款项。

认定：甲方未在合同约定时间内支付工程款项，视为违约。

2.乙方逾期竣工。

认定：乙方未按照合同约定时间完成施工任务，视为违约。

3.乙方施工质量不符合约定。

认定：乙方施工的工程质量不符合国家、行业及地方的相关标准、规范，经验收不合格，视为违约。

4.甲乙双方未履行合同约定的其他义务。

认定：甲乙双方未按照合同约定履行各自的权利义务，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.分包工程：指发包方将其承包的建设工程项目中的一部分工作，委托给具有相应资质的承包方承担的行为。

2.劳务分包：指发包方将其承包的建设工程项目中的劳务作业，委托给具有相应资质的承包方完成的行为。

3.质保金：为保证工程质量，发包方在支付工程款项时，暂扣的一部分款项，作为质量保证的保证金。

4.违约金：因违约行为导致的合同一方应向另一方支付的赔偿金。

5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：

解决办法：分析延误原因，制定合理的施工进度计划，并加强监督执行。

2.施工质量问题：

解决办法：严格按照国家、行业及地方的相关标准、规范进行施工，加强质量检查，及时整改。

3.付款纠纷：

解决办法：按照合同约定履行付款义务，如有争议，及时沟通