公路涵洞扩建改造施工合同

公路涵洞扩建改造施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1.甲方是某公路涵洞扩建改造项目的业主，拥有项目的所有权和决定权；2.乙方是具备公路涵洞扩建改造施工资质和经验的施工单位，愿意承担该项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经过友好协商，达成如下协议：第一条合同标的1.1本合同标的为某公路涵洞扩建改造项目，工程包括但不限于：涵洞主体扩建、排水系统改造、路面恢复等。第二条合同价格2.1双方确认，本合同的施工总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应在合同签订后七个工作日内，向甲方提交详细的施工预算报告。第三条合同工期3.1双方确认，本合同的施工期限为__________个月，自甲方发出开工通知之日起计算。3.2乙方应按照约定的工期完成施工任务，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，并经甲方同意后方可延长。第四条质量标准4.1乙方应按照国家和行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准为：__________。第五条合同的履行5.1甲方应按照约定的时间和金额向乙方支付合同价款。5.2乙方应按照约定的工期和质量要求完成施工任务。5.3乙方应遵守国家法律法规，严格按照施工方案和安全操作规程进行施工，确保施工安全。5.4乙方应做好施工现场的环保工作，确保施工过程中不对周边环境造成污染。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。6.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________。6.3双方的其他违约行为，应根据违约性质和损失程度，承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工预算报告2.施工方案3.安全操作规程4.环保措施方案5.工程验收标准6.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工任务的，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付合同价款的，属于违约行为。3.乙方未按照国家和行业相关标准、规范进行施工，导致工程质量不符合约定标准的，属于违约行为。4.乙方未遵守施工安全规程，导致安全事故的，属于违约行为。5.乙方未做好施工现场环保工作，导致环境污染的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.公路涵洞扩建改造项目：指对现有公路涵洞进行扩大规模、改善设施、提高通行能力的工程。2.施工预算报告：指施工单位根据施工图纸、工程量清单等资料编制的，包括工程造价、施工周期、工程量等内容的一份报告。3.施工方案：指施工单位根据施工图纸、工程量清单、施工技术要求等编制的，包括施工方法、施工步骤、施工组织设计等内容的文件。4.安全操作规程：指为保障施工现场人员安全和设备完好，制定的施工现场操作规范。5.环保措施方案：指为防止施工过程中对周边环境造成污染，制定的环境保护措施。6.工程验收：指项目完成后，由业主或其委托的第三方机构对工程质量、进度、安全等方面进行检查、评价的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误的问题，乙方应及时与甲方沟通，制定合理的赶工计划，并采取相应的措施保证工程质量。2.遇到甲方支付迟延的问题，乙方可以催告甲方支付，并有权根据逾期天数要求甲方支付违约金。3.遇到施工过程中出现安全事故的问题，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时报告甲方。4.遇到工程质量问题，乙方应立即整改，并承担由此产生的费用。五、所有应用场景：1.适用于甲方为公路涵洞扩建改造项目的业主，乙方为具备相应施工资质和经验的施工单位的情况。2.适用于甲方要求乙方按照约定工期和质量完成施工任