江苏省《建设工程监理合同示范文本》_第1页
江苏省《建设工程监理合同示范文本》_第2页
江苏省《建设工程监理合同示范文本》_第3页
江苏省《建设工程监理合同示范文本》_第4页
江苏省《建设工程监理合同示范文本》_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

江苏省《建设工程监理合同示范文本》协议书/合同/计划书示例:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!江苏省《建设工程监理合同示范文本》一、合同双方甲方(委托方):[甲方全称]地址:[甲方地址]乙方(监理方):[乙方全称]地址:[乙方地址]二、工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模及内容:[工程规模及内容描述]三、监理范围与内容乙方应根据国家有关工程监理的法律、法规、标准和合同约定,对甲方委托的工程实施监理,包括但不限于:1.工程质量控制:确保工程符合设计文件、相关标准和合同要求。2.工程进度监控:监督施工进度,确保按计划完成。3.投资控制:审核工程量及工程款支付申请,控制投资成本。4.合同管理:监督合同执行,处理合同争议。5.信息管理:收集、整理、归档工程资料。6.协调各方关系:协调甲方、施工单位、设计单位等各方关系。四、监理期限监理开始日期:[开始日期]监理结束日期:[结束日期]五、费用与支付1.监理费用:人民币[金额]元(大写:[金额大写])。2.支付方式:按照合同约定分期支付。3.支付时间:[具体支付时间]。六、权利与义务甲方权利与义务:提供必要的工作条件,包括资料、设施等。按时支付监理费用。对乙方提出的合理建议和意见给予必要重视。乙方权利与义务:按照合同约定实施监理,确保工程质量、进度和投资控制。保守甲方的商业秘密。提供专业的监理报告和建议。七、违约责任如任何一方违反合同条款,导致合同无法履行,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交[仲裁机构名称]仲裁。九、其他条款1.合同的修改和补充:双方同意,合同的修改和补充必须采用书面形式,经双方代表签字并加盖公章后生效。2.合同的生效和终止:本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效,至监理工程竣工验收、结清尾款后终止。3.合同的备案:本合同签订后,双方应将合同副本报工程所在地的建设行政主管部门备案。十、附则本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________甲方代表(签字):__________________乙方代表(签字):__________________签订日期:__________________江苏省《建设工程监理合同示范文本》一、合同双方甲方(委托方):[甲方全称]地址:[甲方地址]乙方(监理方):[乙方全称]地址:[乙方地址]二、和概述江苏省《建设工程监理合同示范文本》概述:①本合同旨在明确甲乙双方在江苏省某建设工程监理过程中的权利、义务和责任。②通过本合同,甲方委托乙方对指定工程进行专业监理,确保工程质量、进度和投资控制。③本合同遵循相关法律法规,保障甲乙双方的合法权益。三、合同结构与逻辑结构:1.合同双方:明确甲方和乙方的身份信息。2.和概述:提供合同的基本信息和目的。3.监理范围与内容:详细说明乙方的监理职责。4.监理期限:规定监理服务的起止时间。5.费用与支付:明确监理费用的数额和支付方式。6.权利与义务:列出甲乙双方的权利和义务。7.违约责任:规定违约行为的处理方式。8.争议解决:确定争议解决的方式和途径。9.变更和终止条款:说明合同变更和终止的条件和程序。10.保密条款:如适用,规定保密信息的处理。11.执行和适用法律:明确合同执行的法律依据。逻辑:合同按照从总到分的逻辑顺序编排,先总体介绍合同的基本情况,再逐步细化到具体的条款和细节。四、法律合规本合同遵守中华人民共和国相关法律法规,包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。五、签署方和签署日期签署方:甲方(委托方)和乙方(监理方)签署日期:[具体签署日期]六、专业语言和格式本合同采用专业的法律语言,格式规范,条理清晰,以确保合同的专业性和可执行性。七、详细补充和说明1.监理范围与内容1.1工程质量控制1.1.1乙方应审查施工图纸和技术规范,确保施工符合设计要求。1.1.2乙方负责监督施工过程,对关键工序和重要部位进行现场检查。1.1.3乙方应定期对工程质量进行检查和评估,提出改进建议。1.2工程进度监控1.2.1乙方应制定工程进度计划,并与甲方和施工单位协商一致。1.2.2乙方负责跟踪工程进度,对延期原因进行分析,并提出解决措施。1.2.3乙方应定期向甲方报告工程进度情况,确保工程按计划进行。1.3投资控制1.3.1乙方应审查工程量清单和工程款支付申请,确保支付的准确性。1.3.2乙方负责监控工程变更,评估其对投资的影响,并提出建议。1.3.3乙方应定期向甲方报告投资情况,协助甲方控制投资成本。2.费用与支付2.1监理费用2.1.1监理费用为人民币[金额]元,大写:[金额大写]。2.1.2监理费用包括乙方为履行合同所发生的合理费用和利润。2.1.3监理费用不包括因甲方原因导致的额外费用。2.2支付方式2.2.1监理费用按阶段支付,具体支付节点如下:[支付节点]。2.2.2乙方应在每个支付节点后[天数]内向甲方提交支付申请。2.2.3甲方应在收到支付申请后[天数]内完成支付。2.3违约责任2.3.1如甲方未按时支付监理费用,应按逾期天数的[百分比]向乙方支付滞纳金。2.3.2如乙方未履行监理职责导致工程损失,应承担相应的赔偿责任。2.3.3双方应积极履行合同义务,减少违约行为的发生。八、变更和终止条款变更:1.合同的变更需经甲乙双方书面同意,并签订变更协议。2.变更协议与本合同具有同等法律效力。3.如因不可抗力导致合同无法履行,双方应协商变更或终止合同。终止:1.合同在履行完毕或双方协商一致终止。2.如一方严重违约,另一方有权终止合同,并要求赔偿损失。3.合同终止后,双方仍应履行合同终止前产生的义务。九、保密条款如合同涉及敏感信息或商业秘密,甲一、应用场合1.大型公共建设项目:注意事项:在此类项目中,监理的范围和内容需详细列出,特别是对公共安全有重大影响的工程部分。应增加关于安全监管的特殊条款,明确乙方的安全监督责任和报告机制。2.环保与可持续发展项目:注意事项:需要强调乙方在监理过程中对环保标准的遵守和可持续发展的促进。合同中应加入环保合规性审查和绿色建筑评估的条款。3.高科技或特殊工艺工程:注意事项:对于涉及特殊工艺或高科技的工程,合同中应明确乙方对特殊工艺的监理能力和责任。同时,应增加关于技术保密的条款。二、实际问题与解决办法1.工程变更频繁:解决办法:增加变更管理条款,明确变更的审批流程和额外费用的计算方法。2.工期延误:解决办法:在合同中设定明确的工期延误处理机制,包括工期延误的认定、责任归属和相应的补偿措施。3.质量争议:解决办法:设立质量争议解决机制,包括第三方质量检测和仲裁条款。4.费用支付纠纷:解决办法:明确费用支付的时间节点、条件和违约责任,减少支付纠纷。三、详细附件清单1.工程图纸和技术规范:提供详细的工程图纸和技术规范,以便乙方进行工程质量和进度的监控。2.工程量清单:详细列出工程量,作为监理费用计算和投资控制的依据。3.监理计划和进度表:由乙方制定,明确监理的工作计划和工程进度安排。4.质量检测报告:由乙方定期提交,记录工程质量检测结果。5.支付申请和收据:乙方提交支付申请,甲方支付后保留收据作为凭证。6.变更订单:记录所

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论