建筑施工加固二次结构施工合同

建筑施工加固二次结构施工合同合同编号：__________建筑施工加固二次结构施工合同1.1名称：____________________1.2地址：____________________1.3联系人：____________________1.4联系电话：____________________2.1名称：____________________2.2地址：____________________2.3联系人：____________________2.4联系电话：____________________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：乙方根据甲方的要求，对项目进行建筑施工加固二次结构施工，包括但不限于图纸设计、材料采购、施工、验收等环节。具体施工内容以双方确认的施工图纸及工程量清单为准。第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方报价包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等，具体详见附件一《工程量清单》。2.3合同价款支付方式：（1）本合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）乙方完成施工后，甲方应在验收合格后七个工作日内支付合同总价款的60%；（3）剩余的10%作为质保金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题，甲方应在七个工作日内支付给乙方。第三条施工期限3.1乙方应按照双方确认的施工图纸及工程量清单，保证工程在合同约定的工期内完成。具体施工进度以双方确认的施工计划为准。3.2乙方若因自身原因导致施工进度延误，应按照甲方因延期所产生的损失向甲方支付赔偿金，赔偿金计算方式为：每延期一天，赔偿金为合同总价款的0.5%。第四条工程质量4.1乙方应按照国家标准、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：工程质量应达到国家标准、行业标准及甲方要求，并通过甲方组织的验收。4.3乙方应对施工过程中出现的问题及时整改，确保工程质量符合约定标准。若乙方未按照约定标准施工，甲方有权要求乙方重新施工，由此产生的一切费用由乙方承担。第五条保密条款5.1乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。5.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1乙方若违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约部分合同总价款的10%。6.2甲方若违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。第七条争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且质保期满之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________附件一：《工程量清单》附件二：《施工图纸》一、附件列表：1.附件一：《工程量清单》2.附件二：《施工图纸》二、违约行为及认定：1.乙方违反合同约定，如未按标准施工、延期交付等，均视为违约行为。2.甲方违反合同约定，如未按时支付合同价款、提供施工条件等，均视为违约行为。3.违约行为的认定应以合同条款为准，双方可协商解决，如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.建筑施工加固二次结构施工：指在建筑物原有结构基础上，通过加固、改造等方式，提高建筑物的承载能力、安全性能等技术指标的施工活动。2.合同总价款：指双方约定的完成合同全部工程量所需的价款。3.质保金：指为确保工程质量，在工程验收合格后一定期限内，保留的一部分合同价款。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应按照双方确认的施工计划进行施工，如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应按约定向甲方支付赔偿金。2.工程质量问题：乙方应确保工程质量达到约定标准，如工程质量不符合标准，甲方有权要求乙方重新施工，并由乙方承担相关费用。3.合同价款支付：甲方应按照约定时间支付合同价款，如甲方未按时支付，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑施工加固二次结