版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
编号:__________2024版工程合同的模板甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日
2024版工程合同的模板合同目录第一章:总则1.1合同定义1.2合同主体1.3合同目的1.4合同原则第二章:工程概况2.1工程描述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资第三章:合同主体3.1发包人3.2承包人3.3工程师第四章:工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误4.4工程提前完成第五章:工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程标准5.3质量控制5.4质量验收第六章:工程变更6.1变更范围6.2变更程序6.3变更费用6.4变更对工期的影响第七章:工程造价与支付7.1工程预算7.2合同价格7.3支付方式7.4进度付款7.5最终付款第八章:合同的履行与担保8.1承包人义务8.2发包人义务8.3担保方式8.4担保期限第九章:违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约责任免除9.4违约赔偿第十章:争议解决10.1争议解决方式10.2协商解决10.3调解解决10.4仲裁解决10.5法院诉讼第十一章:合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件11.4合同终止后的义务第十二章:合同的附件12.1附件清单12.2附件内容12.3附件的补充说明第十三章:其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3环境保护13.4法律适用13.5合同的语言版本第十四章:附录14.1合同附件14.2相关图纸与技术文件14.3合同签署页合同编号_________第一章:总则1.1合同定义1.2合同主体甲方:_________乙方:_________1.3合同目的本合同的目的是明确双方在_________工程中的权利、义务和责任,确保工程的顺利进行,按时完成,并达到预期的质量标准。1.4合同原则本合同的履行应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。第二章:工程概况2.1工程描述工程名称:_________工程内容:_________2.2工程地点工程位于:_________2.3工程规模工程规模为:_________2.4工程投资工程总投资为:_________第三章:合同主体3.1发包人甲方代表:_________联系地址:_________联系电话:_________3.2承包人乙方代表:_________联系地址:_________联系电话:_________3.3工程师工程师姓名:_________联系地址:_________联系电话:_________第四章:工程进度与工期4.1工程进度计划乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工。4.2工期要求工程应在不延误工期的前提下完成。4.3工期延误如乙方原因导致工期延误,应按约定向甲方支付违约金。4.4工程提前完成如乙方提前完成工程,经甲方验收合格后,乙方有权要求提前支付相应的工程款。第五章:工程质量与标准5.1工程质量要求乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。5.2工程标准5.3质量控制乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。5.4质量验收工程完成后,甲方有权组织验收,乙方应配合进行。第六章:工程变更6.1变更范围工程变更范围包括:_________6.2变更程序6.3变更费用6.4变更对工期的影响第七章:工程造价与支付7.1工程预算工程预算为:_________7.2合同价格合同价格为:_________7.3支付方式支付方式为:_________7.4进度付款7.5最终付款工程验收合格后,甲方支付剩余款项。第八章:合同的履行与担保8.1承包人义务乙方应按照合同约定履行各项义务,确保工程顺利进行。8.2发包人义务甲方应按照合同约定履行各项义务,提供施工条件。8.3担保方式合同履行的担保方式为:_________8.4担保期限担保期限为:_________第九章:违约责任9.1承包人违约乙方如违反合同约定,应承担相应的违约责任。9.2发包人违约甲方如违反合同约定,应承担相应的违约责任。9.3违约责任免除9.4违约赔偿违约方应承担的赔偿金额为:_________第十章:争议解决10.1争议解决方式争议解决方式为:_________10.2协商解决双方应通过协商解决争议。10.3调解解决如协商不成,可向相关调解机构申请调解。10.4仲裁解决如调解不成,任何一方均有权向约定的仲裁委员会申请仲裁。10.5法院诉讼仲裁裁决无效或者双方放弃仲裁的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一章:合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应签订书面变更协议,经双方确认。11.3合同终止条件合同终止的条件为:_________11.4合同终止后的义务合同终止后,乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作。第十二章:合同的附件12.1合同附件附件清单如下:_________12.2附件内容附件内容详细说明:_________12.3附件的补充说明附件的补充说明:_________第十三章:其他条款13.1保密条款双方应对合同内容保密,未经对方同意不得泄露。13.2知识产权保护双方应保护对方的知识产权,不得侵犯对方的技术秘密。13.3环境保护乙方应遵守国家环境保护法规,确保工程施工过程中的环境保护。13.4法律适用本合同适用法律为:_________13.5合同的语言版本本合同的语言版本为:_________第十四章:附录14.1合同附件附件清单:_________14.2相关图纸与技术文件图纸和技术文件清单:_________14.3合同签署页甲方(发包人):_________乙方(承包人):_________工程师:_________签订日期:_________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料,并承担由此产生的费用。1.2甲方监督权甲方有权对工程施工过程进行监督。乙方应积极配合甲方的监督工作,确保工程质量。1.3甲方变更权甲方有权根据工程需要对工程内容、规模、质量标准等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整,并承担由此产生的费用。1.4甲方终止权甲方有权在合同履行过程中终止合同。如甲方终止合同,乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作,并承担由此产生的费用。1.5甲方支付条件甲方有权根据工程进度和质量情况决定支付进度款的时间和金额。乙方应按照甲方的支付条件申请进度付款。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方保修义务乙方应对工程质量承担保修责任。工程验收合格后,乙方应按照合同约定提供保修服务。2.2乙方提前完成工程奖励如乙方提前完成工程,甲方有权给予乙方提前完成奖励。具体奖励金额和条件由双方另行约定。2.3乙方违约金乙方如违反合同约定,应向甲方支付违约金。违约金的具体金额和计算方式由双方另行约定。2.4乙方保密义务乙方应对合同内容保密,未经甲方同意不得泄露。如乙方泄露合同内容,应承担相应的违约责任。2.5乙方知识产权保护乙方应保护甲方的知识产权,不得侵犯甲方拥有的专利、商标、著作权等权利。如乙方侵犯甲方的知识产权,应承担相应的法律责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系,确保合同顺利履行。中介费用由双方另行约定。3.2第三方中介监督权第三方中介有权对工程施工过程进行监督,确保工程质量。乙方应积极配合中介的监督工作。3.3第三方中介调解权如甲乙双方发生争议,第三方中介有权进行调解。调解结果具有约束力,双方应予以遵守。3.4第三方中介终止权第三方中介有权在合同履行过程中终止合同。如中介终止合同,甲乙双方应按照中介的要求完成工程收尾工作。3.5第三方中介报酬第三方中介的报酬由双方另行约定。报酬支付方式及时间应在合同中明确。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程图纸和技术文件2.工程预算明细表3.材料供应清单4.工程进度计划表5.质量标准和要求6.保修条款和保修范围7.提前完成奖励协议8.违约金计算方式9.知识产权保护承诺10.保密协议11.第三方中介服务协议12.调解协议13.报酬支付协议二、违约行为及认定:1.乙方未按照合同约定完成工程,或工程质量不符合约定。2.乙方未按照甲方要求使用指定材料供应商提供的材料。3.乙方未按照甲方要求进行工程变更或提前完成工程。4.乙方未按照合同约定进行质量控制和保修。5.乙方泄露合同内容或侵犯甲方知识产权。6.乙方未按照第三方中介的要求进行工程施工或配合监督。7.乙方未按照合同约定的时间和金额申请进度付款。三、法律名词及解释:1.合同:双方约定的一种具有法律效力的文件,明确双方在工程中的权利和义务。2.工程质量:工程满足规定的要求和标准。3.保修责任:乙方对工程质量承担的修复或赔偿责任。4.违约金:违约方应支付给守约方的赔偿金。5.知识产权:法律保护的创造性成果和工商业标记。6.保密协议:双方约定对合同内容保密的协议。7.第三方中介:协助甲乙双方履行合同的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:双方协商调整进度计划,必要时签订进度调整协议。2.工程质量问题:立即停工,由乙方负责修复并承担相应费用。3.材料供应问题:甲方协助乙方寻找替代供应商,或乙方自行寻找供应商。4.知识产权侵权:停止侵权行为,赔偿损失,签订知识产权保护协议。5.保密泄露:违约方赔偿守约方损失,签订保密协
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024-2030年泵式咖啡机行业市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 2024-2030年氡测量与防护设备行业市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 2024-2030年毛竹笋加工行业市场深度分析及发展策略研究报告
- 2024-2030年植物性婴儿奶瓶清洁剂行业市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 2024-2030年柔性有机发光二极管(FOLED)行业市场现状供需分析及重点企业投资评估规划分析研究报告
- 2024-2030年松节油市场竞争状况分析及前景供给趋势预测研究报告
- 2024-2030年机械市场投资前景分析及供需格局研究预测报告
- 2024-2030年木棉隔音板行业市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 2024-2030年有机硅树脂行业发展分析及投资价值研究咨询报告
- 2024-2030年智能通风窗行业销售趋势预测及未来可持续发展建议报告
- 人工智能伦理与治理
- 小班音乐《我爱我的幼儿园》课件
- 数学文化与历史
- 线性代数期中考试试卷答案
- 2024洛阳文化旅游投资集团有限公司招聘笔试参考题库附带答案详解
- 小学数学计算练习-一年级上学期口算练习(600题打印版)
- 冀教版五年级下册异分母分数加减运算练习400题及答案
- 房琪抖音账号运营分析
- 社会文化因素对跨期选择的驱动
- 安克招聘测评题库
- 2024年日历日程工作计划表
评论
0/150
提交评论