电力建设工程合同(2024版)

编号：__________电力建设工程合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

电力建设工程合同(2024版)合同目录第一章：合同总则1.1合同签订依据1.2合同主体1.3合同效力1.4合同履行原则第二章：工程概况2.1工程描述2.2工程规模2.3工程地点2.4工程目标第三章：合同条款3.1承包商责任3.2发包人义务3.3工程进度与工期3.4工程质量与标准3.5工程变更3.6工程验收第四章：合同价格与支付4.1合同价格4.2价格调整4.3支付方式4.4进度付款4.5最终付款第五章：材料与设备供应5.1承包商供应的材料与设备5.2发包人供应的材料与设备5.3材料与设备验收5.4质量保证第六章：施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工人员管理6.3施工安全管理6.4环境保护与绿化第七章：工程保修7.1保修范围7.2保修期限7.3保修责任第八章：违约责任8.1承包商违约8.2发包人违约8.3违约赔偿第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章：合同的解除和终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的条件10.3合同解除和终止后的处理第十一章：合同的转让和分包11.1合同转让11.2分包管理第十二章：一般条款12.1合同的生效、变更和解除12.2保密条款12.3不可抗力12.4法律适用与争议解决第十三章：附件13.1工程图纸13.2技术规范13.3材料与设备清单第十四章：其他约定14.1合同签订地点和日期14.2合同正本与副本14.3合同修改和补充合同编号_________第一章：合同总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方协商一致签订的。1.2合同主体合同双方主体分别为：甲方：（发包人名称）乙方：（承包人名称）1.3合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的修改、补充必须书面形式，经双方协商一致。1.4合同履行原则双方应严格遵守合同条款，诚实信用，公平交易，确保工程顺利进行。第二章：工程概况2.1工程描述本合同涉及的电力建设工程项目位于：（具体地址），工程内容包括：（具体工程内容）。2.2工程规模工程规模为：（工程规模描述）。2.3工程地点工程地点为：（具体地址）。2.4工程目标工程目标是：（工程目标描述）。第三章：合同条款3.1承包商责任乙方应按照合同约定完成工程设计、施工、设备供应及保修等任务。3.2发包人义务甲方应提供工程所需的许可、批准、土地、水源、电源等条件，并按时支付合同价款。3.3工程进度与工期乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。3.4工程质量与标准乙方应按照合同约定的质量标准完成工程，确保工程安全、可靠、经济、美观。3.5工程变更如因设计、政策、环境等原因导致工程变更，双方应协商一致，并签订变更合同。3.6工程验收工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照合同约定承担保修责任。第四章：合同价格与支付4.1合同价格本合同总价款为：（合同总价款），支付方式为：（支付方式描述）。4.2价格调整合同价格如有调整，应经双方协商一致，并签订补充合同。4.3支付方式甲方按照工程进度支付乙方合同价款，具体支付方式为：（支付方式描述）。4.4进度付款甲方根据乙方完成工程进度，按约定的比例支付合同价款。4.5最终付款工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。第五章：材料与设备供应5.1承包商供应的材料与设备乙方负责供应合同约定的材料与设备，并保证其质量、数量、交货时间等符合合同要求。5.2发包人供应的材料与设备甲方负责供应合同约定的材料与设备，并保证其质量、数量、交货时间等符合合同要求。5.3材料与设备验收双方共同对供应的材料与设备进行验收，如有质量问题，乙方应承担相应的责任。5.4质量保证乙方对供应的材料与设备质量负责，并承担相应的保修责任。第六章：施工组织与管理6.1施工组织设计乙方应根据工程特点、施工条件等编制施工组织设计，并提交甲方审批。6.2施工人员管理乙方应按照合同约定配置足够的施工人员，并保证其具备相应的技能和资质。6.3施工安全管理乙方应制定施工安全管理制度，并严格执行，确保工程施工安全。6.4环境保护与绿化乙方应按照相关法律法规进行环境保护和绿化工作，确保工程施工对环境的影响降到最低。第七章：工程保修7.1保修范围乙方对合同约定的工程质量、材料与设备提供保修服务，保修期限为：（保修期限描述）。7.2保修期限乙方对合同约定的工程质量、材料与设备提供保修服务，保修期限为：（保修期限描述）。7.3保修责任在保修期限内，如工程质量、材料与设备出现问题，乙方应负责修复或更换，并承担相应的费用。第八章：违约责任8.1承包商违约乙方如未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。8.2发包人违约甲方如未按照合同约定提供条件或支付价款，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。8.3违约赔偿违约方应承担相应的违约赔偿责任，赔偿金额根据双方约定或依法确定。第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁双方同意将争议提交（仲裁委员会名称）进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼如选择诉讼，双方同意在（法院名称）提起诉讼。第十章：合同的解除和终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的条件10.3合同解除和终止后的处理第十一章：合同的转让和分包11.1合同转让未经对方同意，任何一方不得将合同全部或部分转让给第三方。11.2分包管理乙方不得将合同约定的工程分包给不具备相应资质的单位或个人。第十二章：一般条款12.1合同的生效、变更和解除合同自双方签字盖章之日起生效，合同的修改、补充必须书面形式，经双方协商一致。12.2保密条款双方同意在合同履行过程中，对对方的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。12.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商一致，根据情况部分或全部免除责任。12.4法律适用与争议解决本合同适用中华人民共和国法律，双方同意在发生争议时，按照本章约定的争议解决方式解决。第十三章：附件13.1工程图纸附件一：工程图纸（列表列出图纸名称和数量）。13.2技术规范附件二：技术规范（列表列出规范名称和数量）。13.3材料与设备清单附件三：材料与设备清单（列表列出名称、数量、型号等）。第十四章：其他约定14.1合同签订地点和日期本合同签订地点为：（签订地点），签订日期为：（签订日期）。14.2合同正本与副本本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3合同修改和补充合同的修改和补充，必须以书面形式，经双方盖章确认后生效。甲方：（签字）日期：____年____月____日乙方：（签字）日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指定供应商甲方有权指定工程所需的材料和设备供应商。乙方应使用甲方指定的供应商提供的材料和设备，除非甲方同意乙方使用其他供应商。1.2甲方监督权甲方有权对工程的进度、质量、安全等方面进行监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求提供相关资料和报告。1.3甲方变更权甲方有权根据工程实际情况对工程的设计、施工方案等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求及时调整施工计划，并承担因变更导致的额外费用。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方技术保密乙方应对工程的技术秘密和商业秘密予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。2.2乙方质量保证乙方保证工程质量符合合同约定的标准。如工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。2.3乙方进度保证乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方因此产生的损失。附加条款三：第三方中介参与时的特殊约定3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，协助双方履行合同义务。中介应在合同约定的期限内完成协调工作。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。中介费用的具体金额和支付方式在合同中约定。3.3第三方中介违约如第三方中介未能履行协调职责，导致合同纠纷或损失，中介应承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术规范3.材料与设备清单4.工程量清单5.施工组织设计6.施工方案7.安全措施计划8.环境保护计划9.保修条款10.分包商资质文件11.供应商资质文件12.合同变更记录13.工程进度报告14.质量检查报告15.安全检查报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的时间完成工程，视为违约。2.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，视为违约。3.乙方未按照合同约定的材料和设备供应，视为违约。4.乙方未按照合同约定的施工方案和安全措施进行施工，视为违约。5.甲方未按照合同约定的时间支付价款，视为违约。6.甲方未按照合同约定的条件提供施工现场和基础设施，视为违约。7.第三方中介未能按照合同约定的时间完成协调工作，视为违约。8.任何一方未按照合同约定的保密义务履行保密职责，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约赔偿金。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.保修责任：指乙方对工程质量、材料和设备提供的保修服务。6.分包商：指乙方将合同约定的部分工程分包给具有相应资质的单位或个人。7.供应商：指乙方指定的提供材料和设备的单位或个人。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快工程进度，并向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应负责修复，并承担修复费用。3.材料和设备供应不足：乙方应立即与供应商沟通，协调补充供应，并向甲方说明情况。4.施工安全事件：乙方应立即采取措施处理，并向甲方报告