工程清包施工合同签订注意事项

工程清包施工合同签订注意事项合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于__________，工程内容包括__________。1.2工程预算金额为人民币__________元（大写：_________________________元整）。1.3工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准。二、合同价格及支付2.1双方确认，施工方承担本项目的施工费用为人民币__________元（大写：_________________________元整）。2.2业主按下述付款方式向施工方支付合同价款：（1）双方签订合同后，业主支付施工方工程预算的__________%作为预付款；（2）施工过程中，根据工程进度，业主支付施工方已完工程价款的__________%；（3）工程竣工验收合格后，业主支付施工方剩余的工程价款。2.3施工方开具等额的正规发票，业主按约定时间支付。三、施工期限3.1施工方应按照双方约定的工期完成本项目施工，工期自合同签订之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。3.2施工方如因自身原因导致工程延期，应按延期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为合同价款的__________%。四、施工质量及保修4.1施工方应按照设计文件和施工图纸进行施工，保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2施工方对工程质量负责，并承担工程质量问题的修复责任。4.3工程竣工验收合格后，施工方应提供__________年的质保期服务，质保期内出现的质量问题，施工方应及时予以修复。五、施工方的义务5.1施工方应按照合同约定，及时完成工程施工，确保工程质量。5.2施工方应严格按照国家法律法规和施工现场的管理规定，做好安全生产和环保工作。5.3施工方应保证施工期间现场的安全、卫生和交通秩序，确保施工顺利进行。六、业主的义务6.1业主应按照合同约定，及时支付施工款项。6.2业主应提供施工所需的水、电、通信等基础设施，确保施工正常进行。6.3业主应协助施工方办理相关施工手续，提供必要的施工资料。七、违约责任7.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2违约金计算方式为：违约方应支付给对方合同价款的__________%作为违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.施工方案和施工组织设计3.工程预算明细表4.施工合同履行过程中所需的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程，视为违约。2.施工方工程质量不符合约定或国家标准，视为违约。3.业主未按约定时间支付工程款项，视为违约。4.业主未提供施工所需基础设施或协助办理施工手续，视为违约。5.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.工程清包施工合同：指业主将工程项目的施工任务全部委托给施工方的合同。2.质保期：指施工方对施工质量承担责任的期限。3.违约金：指违约方因违约行为应支付给对方的一种经济赔偿。4.工期：指合同约定的施工方完成工程的时间。5.工程预算：指完成工程项目所需的全部费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：协商确定延期原因，根据实际情况调整工期和违约金。2.工程质量问题：及时沟通，施工方负责修复，并承担相应责任。3.款项支付：严格按照合同约定的付款时间节点进行支付。4.施工手续办理：双方共同配合，业主提供必要支持，确保施工顺利进行。5.安全生产：施工方应严格遵守国家法律法规和施工现场管理规定，确保施