2024年施工合同常用版（6篇）

第4页共4页2024年施工合同常用版委任单位：_____施工单位：_____就_____装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、工程项目内容：_____四、工程期限本工程自____年____月____日至____年____月____日完工。五、工程造价为人民币：_____六、付款方式1.合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。2.开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工1.乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3.施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。九、工程质量1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。4.装饰工程质量保修一年。十、工程验收由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲.乙方发生纠纷，双方有权向本合同签所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位(盖章)：_____代表人：_____乙方单位(盖章)：_____代表人：_____日期：_____签订合同地点：_____2024年施工合同常用版（2）甲方：_____公司乙方：甲乙双方本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。第一条工程内容和承包范围1、工程名称:2、承包内容：(包工，包料，包安全)3、承包方式：工程造价必须包含为实施及完成工程所需的施工机械、劳动、安装、缺陷修复、保险、管理、总分配合，以及合同明示及暗示的一切风险、责任和义务等全部费用4、承包价款:人民币￥.00一、甲方责任：1、对施工现场进行监督。2、组织各相关方进行验收3、按合同规定的期限办理工程结算二、乙方责任1、施工范围内保修壹年，按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全，由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、导致发生安全事故，均有乙方负责且承担由此引发的一切经济损失。2、工程完工后清理现场，包括施工过程中产生的垃圾及其他堆积物，生产的临时设施拆除，做到工完场清。3、乙方应对自己的安全负责，乙方在工作中如发生安全事故或做出违法、违章行为，其后果由乙方自行负责，甲方不承担任何责任和费用;乙方在履行合同过程中，给甲方或第三方造成人身或财产损失的，有乙方承担全部的赔偿责任。甲方：_____公司乙方：_____代表：_____代表：_____签名及盖章签名及盖章日期日期2024年施工合同常用版（3）【合同书】甲方：（委托方）住所：（地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话号码）乙方：（承包方）住所：（地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话号码）鉴于甲方有一项工程项目需要进行施工，乙方具备进行该工程施工的资质和能力，双方经友好协商，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、合同项目1.1项目名称：（填写项目名称）1.2项目地点：（填写项目地点）1.3项目范围：（详细描述工程项目的具体范围和要求）二、合同价格及支付方式2.1合同总价款：（填写合同总价款）2.2付款方式：（详细描述付款的时间节点和方式）三、工期3.1工期开始日期：（填写工期开始日期）3.2工期结束日期：（填写工期结束日期）四、双方的权利和义务4.1甲方的权利和义务：4.1.1提供施工项目的详细技术要求和工程图纸设计等必要文件。4.1.2按照合同约定的支付方式及时支付相应款项。4.1.3提供与工程施工相关的支援和配合。4.2乙方的权利和义务：4.2.1按照项目要求提供符合规范和合法资质的施工人员和设备。4.2.2保证施工工艺和质量达到相关规范和要求。4.2.3按合同约定的工期和质量要求完成施工工作。4.2.4在施工过程中，乙方需妥善保管甲方提供的工程资料和物品。五、质量保证及索赔处理5.1乙方对所提供的工程质量负责，在竣工验收合格后的质量保修期为（填写具体的保修期限）。5.2如工程质量存在问题，甲方有权在保修期内向乙方提出质量问题，并要求乙方及时进行修复或整改。乙方应在接到通知后及时处理，承担修复费用。5.3如乙方未能按照甲方的要求及时修复或整改，甲方有权自行处理，并有权要求乙方承担由此产生的费用。六、违约责任6.1如一方未履行本合同规定的义务，构成违约行为的，应向对方支付违约金。违约金的数额为合同总价款的（填写具体比例）。6.2由于不可抗力因素导致的工期延误或质量问题，双方互相免除责任。七、合同解除7.1本合同在以下情况下可被解除：7.1.1经双方协商一致解除；7.1.2一方严重违反合同约定，经催告后未能改正的；7.1.3因不可抗力导致无法完成施工的；7.1.4根据相关法律法规或政府机关的要求。八、争议解决8.1本合同的解释和执行均适用于中国法律。因合同引起的争议，双方应协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院提起诉讼。九、其他条款9.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格并付款完成之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：2024年施工合同常用版（4）【标题】2024年施工合同常用版（5）【合同编号】[合同编号]【甲方】[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人（或负责人）：[甲方代表人]联系电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方电子邮箱]【乙方】[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人（或负责人）：[乙方代表人]联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱]【项目名称】[项目名称]【签订日期】[签订日期]【合同主要条款】第一条合同目的1.根据甲方的需求和乙方的承诺，双方达成本次合作，乙方负责完成甲方委托的施工工程，以确保工程质量、进度和安全。第二条工程范围1.工程范围包括但不限于：[具体工程范围]。2.甲方有权根据实际需要，要求乙方进行变更合理的工程范围。第三条工程进度1.乙方应按照工期计划要求，保证工程按时交付使用。2.如乙方在工程进度方面出现延误，并且无正当理由的情况下，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。第四条工程质量1.乙方应按照国家有关标准和规范，确保工程质量符合法律法规的规定。2.如乙方在工程质量方面存在严重问题，甲方有权要求乙方进行整改，直至满足质量要求。第五条施工安全1.乙方应遵守相关的安全管理制度，采取相应的安全措施，保障工程施工过程中的人身安全和财产安全。2.如乙方存在违反施工安全规定的行为，由此导致事故或损失，乙方应承担相应的法律责任。第六条合同价款及付款方式1.合同总价款为人民币[合同总价款]元（大写：[合同总价款大写]）。2.甲方应在工程完成验收合格后[付款方式]付款给乙方。3.如工程未按时完成，甲方有权扣除相应的款项作为违约金。第七条知识产权1.工程设计、图纸及相关技术文件的知识产权归属于乙方所有。第八条合同解除与争议解决1.本合同解除方式：双方协商一致或依法解除。2.如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同生效与履行1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。【附则】1.本合同附件包括但不限于：工程图纸、技术要求、进度计划等。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充合同。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：【合同附件】附件1：工程图纸附件2：技术要求附件3：进度计划以上为示范文本，具体合同内容可根据实际情况进行适当修改和完善。2024年施工合同常用版（6）甲方（业主）：_____乙方（施工方）：_____按照《中华人民共和国经济合同法》和《____省建筑市场管理条例》的规定，结合装饰工程交易规则及本工程具体情况，双方在友善、友好的情况下达成如下协议：一、合同主要内容：打井工程以形式交给乙方施工。2、工程总造价：_____（大写_____）3、工程内容：①甲方约定乙方打井深度暂定为_____米，根据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准，经甲方同意，乙方可增加打井深度。②暂定每米按____元标准计取打井费用。③根据甲方确定的打井位置，如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的，由甲方承担钻头购置费用。4、工程付款方式：签合同当天首付____%元，____元。5、工期____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。6、工程保修期____年。7、工程结束后____日内结清余款。8、根据甲方要求，乙方为甲方提供取水设备一套，其中深水井泵元，井房一套，金额____元，计入工程合同总额计算。甲