交通标志牌施工合同争议和解协议_第1页
交通标志牌施工合同争议和解协议_第2页
交通标志牌施工合同争议和解协议_第3页
交通标志牌施工合同争议和解协议_第4页
交通标志牌施工合同争议和解协议_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

交通标志牌施工合同争议和解协议合同编号:__________甲方:(全称)地址:联系电话:联系人:乙方:(全称)地址:联系电话:联系人:鉴于:1.甲方为交通标志牌项目的业主,乙方为该项目的设计及施工单位;2.双方在履行合同过程中,因对合同条款的理解及执行产生分歧,为维护双方合法权益,经友好协商,达成本和解协议。第一条争议解决1.1双方在履行合同过程中,如发生分歧或争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。1.2双方应遵守合同法律法规,共同维护合同的履行。在争议解决过程中,除争议事项外,双方仍应继续履行合同其他条款。第二条争议范围(1)合同条款的解释和执行;(2)合同价格、工程量及进度;(3)质量标准及验收;(4)违约责任及赔偿;(5)其他双方认为应纳入本协议的争议。2.2本协议不适用于合同履行过程中产生的索赔事项。索赔按照合同约定的索赔条款处理。第三条和解方式(1)协商:双方尽快进行友好协商,寻求一致解决方案;(2)调解:协商不成时,可向合同签订地人民法院申请调解;(3)仲裁:调解不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。3.2双方在争议解决过程中,应尽量减少损失,避免影响合同的履行。第四条保密条款4.1双方在争议解决过程中,应对涉及的敏感信息、商业秘密等予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。4.2保密期限自本协议签订之日起算,至争议解决完毕之日止。第五条合同的生效、修改和解除5.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。5.2本协议的修改和解除,应经双方协商一致,并以书面形式确认。第六条其他条款6.1本协议未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。6.2本协议的解释权归双方共同所有。甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________甲方代表(签名):____________乙方代表(签名):____________签订日期:______年______月______日一、附件列表:1.交通标志牌施工合同2.设计方案及施工图纸3.材料及产品质量检验报告4.工程进度计划表5.质量保证书6.安全防护措施方案7.付款凭证及发票8.变更订单及审批文件9.验收报告10.争议和解协议二、违约行为及认定:1.甲方未按照合同约定支付款项,视为违约。2.乙方未按照设计方案和施工图纸施工,或施工质量不符合约定,视为违约。3.乙方未按照合同约定时间完成工程,视为违约。4.甲方未按照合同约定提供施工场地、材料等,视为违约。5.双方未按照约定履行保密义务,泄露对方商业秘密,视为违约。6.其他双方约定的违约行为。三、法律名词及解释:1.甲方:指交通标志牌项目的业主。2.乙方:指交通标志牌项目的设计及施工单位。3.合同履行:指双方按照合同约定完成各自义务的行为。4.违约:指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的情形。5.争议解决:指双方在合同履行过程中产生的分歧或争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。6.索赔:指当事人因对方违约行为造成的损失,向对方提出赔偿要求的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:乙方应制定合理的施工计划,确保工程按时完成;如因甲方原因导致进度延误,甲方应承担相应责任。2.质量问题:乙方应严格按照设计方案和施工图纸施工,确保工程质量;如出现质量问题,乙方应负责修复并承担相应责任。3.付款问题:甲方应按照合同约定及时支付款项;如甲方未按时支付,乙方可催告甲方支付,并根据合同约定采取相应措施。4.变更订单:如甲方提出变更订单,乙方应根据实际情况予以调整;如变更导致工程费用增减,双方应协商一致。5.争议解决:双方应积极履行本协议约定的争议解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼。五、所有应用场景:1.适用于甲方为交通标志牌项目的业主,乙方为该项目的设计及施工单位的情况。2.适用

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论