临时建筑施工合同的工程协调

临时建筑施工合同的工程协调合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总价：__________二、工程协调2.1施工方应按照业主的要求，按时完成工程的施工，并保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。2.2施工方应严格按照施工图纸、施工方案和技术规范进行施工，确保工程安全、进度和质量。2.3施工方应主动与业主、设计方、监理方等相关单位保持密切沟通，及时解决工程施工过程中出现的问题。2.4施工方应按照合同约定，做好施工现场的安全生产、环境保护和文明施工工作。2.5施工方应承担因自身原因导致的工程质量问题、安全事故及延误工期的责任。2.6业主应按照合同约定，及时支付工程进度款和竣工结算款。2.7业主应协助施工方办理工程相关手续，包括但不限于规划、施工、验收等手续。2.8业主应提供施工所需的场地、水源、电源等条件，确保施工顺利进行。2.9业主应承担因业主原因导致的工程质量问题、安全事故及延误工期的责任。三、工程变更3.1施工过程中，如发生设计变更、工程量增减等情形，双方应协商确定变更内容、价款及工期调整。3.2双方应就工程变更事项签订补充协议，作为本协议的组成部分。四、工程验收4.1工程完成后，施工方应按照合同约定进行自检、初验。4.2业主、监理方应按照合同约定对工程进行验收，并提出验收意见。4.3施工方应根据验收意见整改完善，直至达到合同约定的质量标准。4.4工程验收合格后，双方按照合同约定办理竣工结算手续。五、违约责任5.1双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2违约金计算方式如下：（1）逾期支付工程进度款、竣工结算款的，按照逾期金额的千分之五计算违约金。（2）逾期交付工程、延误工期的，按照合同总价款的千分之五计算违约金。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术规范4.安全生产管理制度5.环境保护措施方案6.文明施工标准7.工程量清单8.工程进度计划9.验收标准和方法10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.逾期支付工程进度款、竣工结算款2.逾期交付工程、延误工期3.工程质量不符合约定标准4.未按照施工图纸、施工方案和技术规范施工5.未按照合同约定进行安全生产、环境保护和文明施工6.未按照合同约定办理相关手续7.未按照合同约定提供施工所需的场地、水源、电源等条件三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：委托施工方进行临时建筑施工的单位或个人。2.乙方（施工方）：承担临时建筑施工的单位或个人。3.工程协调：施工过程中，各方之间的沟通、协作和协调工作。4.工程变更：施工过程中，因设计变更、工程量增减等原因对合同内容进行调整。5.工程验收：对完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查。6.违约金：因违约行为产生的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：制定合理的施工计划，确保各方密切配合，及时解决问题。2.工程质量问题：加强质量监管，严格按照施工图纸、施工方案和技术规范施工。3.合同纠纷：发生纠纷时，进行友好协商，协商不成时，可依法向人民法院提起诉讼。4.工程变更：及时签订补充协议，明确变更内容、价款及工期调整。5.违约行为：严格按照本协议约定的违约责任进行处理。五、所有