建筑施工合同管辖权的法律适用

建筑施工合同管辖权的法律适用合同编号：__________建筑施工合同管辖权的法律适用一、合同方信息1.1甲方：甲方名称：____________________甲方地址：____________________甲方联系人：____________________联系电话：____________________1.2乙方：乙方名称：____________________乙方地址：____________________乙方联系人：____________________联系电话：____________________二、合同项目概述2.1项目名称：____________________2.2项目地点：____________________2.3项目内容：____________________2.4项目工期：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。三、合同条款3.1双方的权利和义务（1）甲方的权利和义务甲方应当按照合同约定支付工程款，确保工程进度和质量。（2）乙方的权利和义务乙方应当按照合同约定完成施工任务，确保工程安全、质量和进度。3.2工程变更如因设计或其他原因导致工程变更，双方应协商一致，并签订补充协议。3.3工程验收工程竣工后，乙方应按照合同约定进行自检，并提交竣工验收报告。甲方应按照合同约定进行验收，并在验收合格后支付剩余工程款。3.4争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。四、合同的生效、变更和解除4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。4.2合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。五、其他约定5.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。5.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.材料供应合同4.工程进度计划5.质量检验标准6.安全防护措施7.竣工验收标准8.付款凭证9.变更协议10.争议解决裁决书（如有）二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。2.乙方未按约定完成施工任务，或工程出现质量问题，视为违约。3.双方未按约定履行合同义务，导致工程进度严重滞后，视为违约。4.甲方未按约定提供施工场地、材料等，导致乙方无法正常施工，视为违约。5.双方在争议解决过程中，未能达成一致意见，可根据合同约定提交法院诉讼。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的委托施工的一方。2.乙方：指合同中约定的承担施工任务的一方。3.工程款：指甲方按照合同约定支付给乙方的施工费用。4.竣工验收：指工程完成后，甲方对工程质量、安全、进度等方面的检查。6.争议解决：指双方在合同履行过程中产生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付工程款：乙方可以催告甲方支付，如甲方仍不支付，乙方有权暂停施工，并可依法寻求法律援助。2.乙方施工进度滞后：乙方应加大人力、物力投入，确保工程进度。如因特殊情况无法按期完成，应与甲方沟通，签订延期协议。3.工程质量问题：乙方应及时整改，直至符合质量标准。如乙方拒不整改或整改后仍不符合要求，甲方有权拒付相应工程款，并依法寻求法律援助。4.设计变更：双方应协商一致，并签订补充协议。5.安全事故：乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大。甲方应积极配合乙方处理安全事故，并根据合同约定承担相应责任。五、所有应用场景：1.建筑公司承接房地产开发商的建筑工