挡土墙施工合同工程变更

挡土墙施工合同工程变更合同编号：__________挡土墙施工合同工程变更协议甲方：__________乙方：__________一、工程变更内容1.1变更项目：原合同约定的挡土墙施工工程。1.2变更原因：由于____（请填写具体原因，如设计调整、地质条件变化等）。1.3变更范围：具体变更范围包括但不限于____（请填写具体变更内容，如工程设计、施工方案、工程量等）。1.4变更工程量：根据实际情况，变更后的工程量约为____（请填写具体数字）。二、工程变更价款2.1变更价款根据____（请填写原合同约定的计价方式，如单价、总价等）进行计算。2.2变更价款为____（请填写具体金额）。2.3变更价款的支付方式、支付时间等按照原合同执行。三、工程变更的工期调整3.1由于工程变更，原合同约定的工期需要进行相应调整。具体工期调整如下：（1）工程竣工日期由原合同约定的____年__月__日调整为____年__月__日。（2）其他与工期相关的条款按照原合同执行。四、违约责任4.1双方应严格按照本协议约定的条款履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=违约部分工程价款×10%。4.2由于工程变更导致工期延误，乙方可根据实际情况申请延长工期，甲方应予以批准。如甲方无故拒绝批准，甲方应支付给乙方因此产生的额外费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他6.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.挡土墙施工合同原合同2.挡土墙施工工程设计图纸3.变更原因的相关证明文件4.工程量清单5.工程变更价款计算明细6.工期调整计划7.违约金计算公式8.法院诉讼申请书二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付价款2.甲方未按照约定批准工期延长申请3.乙方未按照约定完成施工任务4.乙方未按照约定质量标准完成施工5.甲方未按照约定提供施工场地和施工条件6.甲方未按照约定支付变更价款7.乙方未按照约定时间提交工程竣工资料三、法律名词及解释：1.挡土墙：指为防止土体滑动、塌方等事故，在土体和建筑物之间设置的具有一定稳定性和抗压性的墙体结构。2.工程变更：指在合同履行过程中，由于不可抗力、设计缺陷、地质条件变化等原因，导致合同内容发生变化的行为。3.违约金：指当一方未履行合同约定的义务时，按照约定向守约方支付的赔偿金。4.工期：指合同约定的完成工程的时间段。5.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按照约定时间支付价款解决办法：乙方可以催告甲方支付价款，如甲方仍不支付，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.问题：乙方未按照约定质量标准完成施工解决办法：甲方可以要求乙方按照约定标准重新施工，或者减少相应价款。3.问题：甲方未按照约定提供施工场地和施工条件解决办法：乙方可以催告甲方提供施工场地和施工条件，如甲方仍不提供，乙方可以依法向法院提起诉讼。4.问题：工程变更导致工期延误解决办法：根据本合同变更协议的约定，双方协商确定工期延误的赔偿责任。五、所有应用场景：1.挡土墙施工合同原合同适用于甲方委托乙方进行挡土墙施工的场景。2.工程变更协议适用于因不可抗力、设计缺陷、地质条件变化等原因导致原合同内容需