短期用电施工合同纠纷申诉状

短期用电施工合同纠纷申诉状合同编号：__________甲方（供电方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（用电方）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拥有供电能力，乙方需要短期用电，经双方友好协商，就短期用电施工事项达成如下协议：一、供电内容1.1甲方同意向乙方提供短期用电施工服务，施工地点为乙方指定地点。1.2甲方应保证供电质量，确保乙方施工期间用电需求得到满足。1.3甲方应在合同约定的供电范围内，确保供电安全可靠。二、供电时间2.1供电起始时间为：____年____月____日，结束时间为：____年____月____日。2.2甲方应在约定时间内完成供电施工，确保乙方施工期间用电畅通。三、供电费用3.1乙方向甲方支付短期用电施工费用共计人民币____元（大写：____________________元整）。3.2乙方支付费用后，甲方应及时开具等额的正规发票。四、施工及验收4.1甲方应在供电前，按照乙方要求进行现场施工，确保施工质量符合国家相关标准。4.2乙方应对甲方的施工过程进行监督，对施工质量有权提出异议。4.3供电结束后，甲方应按照乙方要求进行验收，确保施工质量符合约定要求。五、违约责任5.1甲方未按照约定时间完成供电施工的，应向乙方支付违约金，违约金为合同金额的____%。5.2乙方未按照约定时间支付供电施工费用的，应向甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法行为。7.2双方应共同维护供电施工过程中的安全，确保人员伤亡和财产损失的最小化。7.3合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方代表签字盖章后生效。八、合同的生效、终止和解除8.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。8.2在合同约定的供电结束时，本合同自行终止。8.3如双方在合同履行过程中发生纠纷，经协商无法解决，可向有管辖权的人民法院提起诉讼，法院判决生效后，本合同解除。甲方（供电方）签字：________年________月________日乙方（用电方）签字：________年________月________日一、附件列表：1.用电施工设计方案2.用电施工图纸3.用电施工预算4.用电施工时间表5.用电施工安全措施6.用电施工验收标准7.用电施工费用支付凭证8.用电施工违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间完成供电施工的，构成违约。2.乙方未按约定时间支付供电施工费用的，构成违约。3.甲方未保证供电质量，导致乙方施工受影响的，构成违约。4.甲方未在约定范围内确保供电安全，导致乙方损失的，构成违约。5.双方未遵守国家相关法律法规，从事违法行为的，构成违约。三、法律名词及解释：1.供电方：指具有供电能力，向乙方提供短期用电施工服务的甲方。2.用电方：指需要短期用电施工服务的乙方。3.短期用电施工服务：指在约定时间内，为满足乙方施工需求而提供的临时用电服务。4.供电质量：指供电的稳定性、电压、电流等参数满足乙方施工需求的能力。5.供电安全：指在供电过程中，确保人员安全和财产安全的措施。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如遇不可抗力因素导致施工进度延误，双方应协商延长合同履行时间。2.施工质量问题：如甲方施工质量不符合约定，乙方有权要求甲方及时整改，必要时可向有关部门投诉。3.供电中断：如遇意外情况导致供电中断，甲方应立即采取措施恢复供电，确保乙方施工不受影响。4.费用支付纠纷：如乙方未按约定时间支付施工费用，甲方有权依法追讨，并要求支付滞纳金。五、所有应用场景：1