简单易懂的施工合同协议书

简单易懂的施工合同协议书合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方为项目业主，拥有项目的所有权和决定权，乙方具备相关施工资质和能力，自愿接受甲方的委托，为甲方完成施工项目。双方经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程内容：（项目内容详细描述）1.4工程规模：（项目规模）1.5工程质量标准：（质量标准，如：合格、优良等）第二条合同价格2.1本工程合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方报价包含：（报价包含内容）2.3合同价款支付方式：（支付方式，如：进度支付、验收合格后支付等）第三条合同工期3.1合同约定的工期为____天。3.2乙方应按照约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。第四条乙方义务4.1乙方应按照约定的工程内容、规模和质量标准完成施工，确保工程质量。4.2乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准进行施工，确保施工安全。4.3乙方应保证施工过程中所需材料、设备及人员的合法合规，不得使用假冒伪劣产品。4.4乙方应配合甲方完成工程验收、保修等相关工作。第五条甲方义务5.1甲方应按照约定的工期和支付方式支付合同价款。5.2甲方应提供施工所需的场地、水电等基础设施，并确保施工顺利进行。5.3甲方应对乙方施工过程中的合理需求给予支持与配合。5.4甲方应按照约定时间接收工程，并对工程质量进行验收。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的____%。6.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的____%。6.3双方因违反本合同造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决7.1本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________法定代表人（或授权代表）：_____________法定代表人（或授权代表）：_____________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.施工方案和施工组织设计3.主要材料和设备的规格书4.施工人员名单和资质证明5.工程质量保修书6.工程验收标准和方法7.付款凭证和工程进度报告8.安全事故应急预案9.环境保护措施方案10.其他与施工有关的文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工，认定标准为实际完成时间超过合同约定的工期。2.乙方施工质量不符合约定的质量标准，认定标准为国家及地方相关质量验收标准。3.甲方未按照约定时间支付合同价款，认定标准为实际支付时间超过合同约定的付款时间。4.甲方提供的施工场地、水电等基础设施不符合约定，导致施工不能顺利进行，认定标准为乙方实际遇到的障碍和损失。5.双方未按照约定履行合同义务，导致工程验收不合格，认定标准为工程验收不合格的结论。三、法律名词及解释：1.甲方：指项目业主，拥有项目的所有权和决定权。2.乙方：指承担施工任务的单位或个人，具备相关施工资质和能力。3.合同总价款：指双方约定的工程合同金额，包括工程内容、规模和质量标准等。4.工期：指双方约定的完成施工的时间期限。5.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金，按合同约定计算。6.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定是否符合合同约定。7.保修：指乙方对工程质量问题承担修复和赔偿责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，并采取措施加快进度。2.施工质量问题：乙方应按照约定的质量标准施工，发现问题及时整改，确保工程质量。3.付款延误：甲方应按照合同约定的付款时间及时支付价款，如有延误，应支付违约金。4.施工场地和基础设施问题：甲方应确保施工场地和基础设施符合约定，必要时协助乙方解决。5.法律法规变化：双方应遵守国家及地方相关法律法规，如发生变化，应协商调整合同内容。6.合同争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应