简易建筑施工合同示例

简易建筑施工合同示例合同编号：__________合同各方：鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程量和工程要求的条件下制定的，如在施工过程中，工程量或工程要求发生变更，乙方有权要求按照实际情况调整合同价格。第三条合同的履行3.1甲方义务：（1）按约定时间、数量、质量提供施工材料、设备及施工场地；（2）向乙方支付合同价款；（3）协助乙方办理工程所需的各种手续和证件。3.2乙方义务：（1）按照合同约定的时间和质量要求完成施工；（2）负责施工过程中的安全防护工作；（3）爱护甲方提供的施工材料、设备，如有损坏，乙方应按价赔偿；（4）协助甲方办理工程验收手续。第四条工程变更4.1在合同履行过程中，如甲方要求变更工程内容、规模、设计等，应提前以书面形式通知乙方；4.2乙方收到甲方变更通知后，应立即进行评估，并将变更后的工程报价以书面形式通知甲方；4.3甲方确认乙方报价后，双方应签订变更协议，并按变更协议履行各自的权利和义务。第五条工期5.1乙方承诺按照合同约定的时间完成施工；5.2如乙方因自身原因导致工程延期，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每天违约金为合同总价款的0.5%；5.3如乙方非因自身原因导致工程延期，甲方应给予乙方顺延工期的合理时间。第六条质量保证6.1乙方应按照合同约定的质量要求进行施工，并保证工程质量符合国家相关标准和规范；6.2工程竣工后，乙方应按约定提供工程保修，保修期为__________年；6.3在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用；6.4保修期满后，如工程出现质量问题，乙方应负责鉴定，并根据鉴定结果承担相应的维修费用。第七条合同价款的支付（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程竣工并经验收合格后，甲方支付合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待保修期满后支付。7.2甲方支付价款时，应出具相应的付款凭证。第八条违约责任8.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金为合同总价款的0.5%；8.2乙方如未按约定时间完成施工，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金；8.3甲方如未按约定时间支付合同价款，乙方有权拒绝继续履行合同，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。第九条争议解决9.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；9.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年；10.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方一、附件列表：1.甲方（发包方）的营业执照副本复印件2.甲方（发包方）的法定代表人身份证明复印件3.乙方（承包方）的营业执照副本复印件4.乙方（承包方）的资质证书复印件5.工程设计方案及施工图纸6.工程预算书7.工程进度计划表8.工程验收报告9.支付凭证及银行转账记录10.违约金计算公式及相关依据文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款2.甲方未按约定时间组织工程验收3.甲方未按约定支付工程尾款4.乙方未按约定设计方案和施工标准进行施工5.乙方未按约定时间提交工程资料6.乙方在质保期内未及时修复质量问题7.双方未按约定解决争议，擅自提起诉讼三、法律名词及解释：1.发包方：指房屋建筑的所有权人，委托他人进行房屋重建的一方。2.承包方：指具备相应资质，承担房屋重建工程的一方。3.预付款：指甲方在合同签订后向乙方支付的用于启动工程的一部分款项。4.进度款：指工程进度达到约定比例后，甲方应支付给乙方的款项。5.尾款：指工程完成后，甲方支付给乙方的剩余款项。6.质保期：指工程竣工后，乙方对工程质量承担保障责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付预付款：乙方应及时与甲方沟通，催促其按约定时间支付预付款。如甲方延迟支付，可按合同约定向甲方收取滞纳金。2.甲方延迟组织工程验收：乙方应及时与甲方沟通，提醒其按约定时间组织验收。如甲方延迟验收，可按合同约定向甲方收取逾期费用。3.甲方未按约定支付工程尾款：乙方应及时与甲方沟通，催促其按约定时间支付尾款。如甲方未支付，可按合同约定向甲方收取滞纳金，并有权暂停提供质保服务。4.乙方未按约定设计方案和施工标准进行施工：甲方有权要求乙方按照约定方案和标准进行施工，如有必要，可向乙方发出书面整改通知。如乙方仍不整改，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。5.乙方未按约定时间提交工程资料：甲方有权要求乙方及时提交工程资料。如乙方未提交，甲方有权暂停支付进度款，直至乙方提交完毕。6.乙方在质保期内未及时修复质量问题：甲方有权要求乙方及时修复质量问题。如乙方未修复，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。7.双方争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：本合同适用于甲方委托乙方进行房屋重建工程的情形，包括但不限于：1.现有房屋需要拆除重建2.房屋结构、面积、设计等需要调整3.甲方对乙方施工质量、进度有明确要求4.双方对工程款项支付有明确约定5.双方对违约行为及责任有明确约定6.双方对争议解决方式有明确约定合同编号：__________合同各方：鉴于甲方为新建、扩建、改建建筑物或者其他建设项目，需要进行建筑施工，乙方具有相应的建筑施工资质和能力，自愿为甲方提供建筑施工服务。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程质量标准：____________________第二条乙方义务2.1乙方应按照甲方的要求，完成施工图设计、施工组织设计、安全文明施工措施等各项工作。2.2乙方应按照约定的时间和质量标准完成施工任务，不得擅自延期或降低工程质量。2.3乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、规范标准进行施工，确保施工安全，避免对周围环境造成污染和损害。2.4乙方应承担施工过程中发生的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费、交通费等。2.5乙方应遵守甲方的管理制度，服从甲方的协调和监督。第三条甲方义务3.1甲方应按照约定向乙方支付工程款项，不得无故拖欠或迟延支付。3.2甲方应按照约定提供施工场地、施工条件、施工资料等，确保乙方能够正常进行施工。3.3甲方应对乙方施工过程中的合理要求给予支持，协助乙方解决施工中出现的问题。3.4甲方应承担因自身原因导致的工程延期、工程质量问题等责任。第四条合同价格4.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。第五条付款方式5.1甲方支付合同价款的方式如下：（1）合同签订后____日内，甲方支付乙方合同价款的____%；（2）工程进度达到____%后，甲方支付乙方合同价款的____%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的____%。5.2甲方支付合同价款时，乙方应向甲方提供等额的正规发票。第六条工期6.1乙方应按照本合同约定的工期完成施工任务。6.2由于乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的费用，并向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____%。6.3由于甲方原因导致工程延期，甲方应承担因此产生的费用，并向乙方支付违约金，违约金为合同价款的____%。第七条质量保证7.1乙方应保证工程质量达到约定的质量标准，否则乙方应承担修复、返工等费用。7.2工程验收合格后，乙方应按照约定提供质保书，并承担质保期内的一切质量问题。第八条保密条款8.1双方在履行本合同过程中，应对对方的技术秘密、商业秘密等予以保密。8.2双方违反本条款的，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方提交质保书之日起终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.材料供应合同4.设备租赁合同5.工程量清单6.施工进度计划7.安全防护措施方案8.工程验收标准9.付款凭证10.变更协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间、数量、质量提供施工材料、设备及施工场地；2.甲方未按约定时间支付合同价款；3.乙方未按约定时间完成施工；4.乙方施工质量不符合国家相关标准和规范；5.乙方未按约定提供工程保修或保修期内工程出现质量问题未及时修复；6.任何一方违反合同其他约定导致合同无法履行或造成对方损失。三、法律名词及解释：1.简易建筑施工合同：指金额较小、工程量较少的建筑施工合同；2.合同总价：指合同约定的完成工程所需支付的总金额；3.工程变更：指合同履行过程中，因甲方要求对工程内容、规模、设计等进行修改；4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金；5.保修期：指乙方对工程质量承担保证责任的期限；6.质量保证金：指甲方预留的合同总价款的10%，用于保证工程质量。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.材料供应不及时：提前与供应商沟通，确保材料按时供应；2.施工人员不足：合理安排施工人员，确保施工进度；3.工程变更：及时签订变更协议，调整合同价格和工期；4.付款延迟：加强与甲方的沟通，确保按时支付合同价款；5.质量问题：严格把控施工质量，及时修复出现的质量问题；6.合同纠纷：及时沟通协商，必要时依法解决。五、所有应用场景：1.小型建筑施工项目；2.装修工程；3.简易钢结构工程；4.农村自建房屋工程；5.城市景观小品施工；6.其他金额较小、工程量较少的建筑施工项目。合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总价：____________________（大写：____________________元整）二、合同工期2.1工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。三、质量标准3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、规范标准进行施工，保证工程质量。3.2工程质量标准：____________________四、合同价款及支付4.1双方确认，本工程总价款为人民币（大写）：____________________元整。4.2甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）合同签订后____天内，甲方支付乙方工程总价的____%；（2）工程进度达到____%后，甲方支付乙方工程总价的____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价的____%；（4）剩余的工程款在质保期满后无质量问题的情况下一次性支付给乙方。五、甲方的义务5.1甲方应按照合同约定的时间、地点、内容提供施工场地和施工条件，确保乙方正常施工。5.2甲方应按时支付乙方工程款，不得无故拖欠。5.3甲方应协助乙方办理相关施工手续，包括但不限于施工许可、安全生产等方面的手续。六、乙方的义务6.1乙方应按照合同约定的时间、地点、内容完成施工任务，确保工程质量。6.2乙方应遵守国家相关法律法规，严格按照安全生产的要求进行施工，确保施工安全。6.3乙方应承担因施工造成的第三人损害赔偿责任。七、违约责任7.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方履行完合同约定的义务之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________附件：1.施工图纸及技术要求2.工程量清单3.材料及设备明细表4.施工组织设计5.安全生产措施方案一、附件列表：1.施工图设计2.施工组织设计3.安全文明施工措施4.工程款项支付证明5.工程进度报告6.工程验收报告7.质保书8.保密协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间和质量标准完成施工任务，认定为违约。2.乙方擅自延期或降低工程质量，认定为违约。3.甲方未按照约定向乙方支付工程款项，认定为违约。4.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件、施工资料等，认定为违约。5.甲方未承担因自身原因导致的工程延期、工程质量问题等责任，认定为违约。6.双方未按照约定保密对方的商业秘密和技术秘密，认定为违约。三、法律名词及解释：1.建筑施工：指新建、扩建、改建建筑物或者其他建设项目的施工活动。2.工程款项支付证明：指证明甲方已按照约定向乙方支付工程款项的文件。3.工程进度报告：指报告工程实际完成情况的文件，包括工程进度、质量等情况。4.工程验收报告：指报告工程验收结果的文件，包括工程质量、安全等情况。5.质保书：指乙方承诺工程质量达到约定标准并承担质保期内的一切质量问题的书面文件。6.保密协议：指双方约定对对方的商业秘密和技术秘密进行保密的书面文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方应友好协商，根据实际情况调整工期。2.工程质量问题：如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行修复、返工等，乙方应承担相关费用。3.款项支付：甲方应按照约定及时向乙方支付工程款项，如甲方拖延支付，乙方可以催告甲方支付，必要时可以向法院提起诉讼。4.施工安全：乙方应严格遵守国家及地方有关法律法规、规范标准，确保施工安全。5.保密义务：双方应严格按照保密协议的约定履行保密义务，如发生泄露，违约方应承担违约责任。五、所有应用场景：1.新建建筑物施工2.扩建建筑物施工3.改建建筑物施工4.建筑项目施工管理5.建筑施工合同纠纷解决6.建筑施工质量控制7.建筑施工安全监管8.建筑施工款项支付与回收一、附件列表：1.施工图纸及技术要求2.工程量清单3.材料及设备明细表4.施工组织设计5.