2024版建设工程安装合同范本

编号：__________2024版建设工程安装合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程安装合同范本合同目录第一章：总则1.1合同签订依据1.2合同主体1.3合同宗旨1.4合同效力第二章：工程概况2.1工程概述2.2工程规模2.3工程地点2.4工程预算第三章：工程安装范围及内容3.1安装范围3.2安装内容3.3安装材料3.4安装标准第四章：合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式4.4发票开具第五章：合同履行5.1施工期限5.2工程质量5.3工程变更5.4工程验收第六章：违约责任6.1违约行为6.2违约责任6.3违约赔偿第七章：争议解决7.1争议范围7.2调解方式7.3仲裁机构7.4法律适用第八章：合同的解除和终止8.1合同解除8.2合同终止8.3解除和终止后的责任第九章：合同的转让9.1合同转让条件9.2转让程序9.3转让后果第十章：保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密第十一章：合同的附则11.1合同生效11.2合同修改11.3合同解除11.4合同终止第十二章：附件12.1工程图纸12.2技术规范12.3材料清单12.4其他附件第十三章：其他约定13.1合同争议解决方式13.2合同变更程序13.3合同解除和终止的条件13.4其他事项第十四章：双方签字盖章14.1甲方签字14.2乙方签字14.3合同盖章14.4签字盖章日期合同编号：2024版建设工程安装合同范本第一章：总则1.1合同签订依据：本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，签订本合同。1.2合同主体：甲方：___________，乙方：___________。1.3合同宗旨：甲乙双方共同完成建设工程的安装工作，保证工程质量和安全，按时交付合格工程。1.4合同效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。第二章：工程概况2.1工程概述：本工程为___________建设工程。2.2工程规模：___________。2.3工程地点：___________。2.4工程预算：本工程预算总金额为人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。第三章：工程安装范围及内容3.1安装范围：本工程安装范围包括___________。3.2安装内容：本工程安装内容包括___________。3.3安装材料：本工程安装材料包括但不限于___________。3.4安装标准：本工程安装应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求，达到___________标准。第四章：合同价格4.1合同总价：本合同总价款为人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。4.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。4.3支付方式：甲方支付乙方合同款项，按照___________的付款计划进行。4.4发票开具：乙方应向甲方提供合法的税务发票。第五章：合同履行5.1施工期限：本工程安装施工期限为___________。5.2工程质量：乙方应保证工程质量，确保工程安全、可靠、美观。5.3工程变更：如遇工程变更，双方应协商一致，并按变更后的内容执行。5.4工程验收：本工程安装完成后，甲方应组织验收，乙方应按验收要求提供相关资料，并配合验收工作。第六章：违约责任a)乙方未按合同约定完成工程；b)乙方工程质量不符合约定；c)甲方未按约定支付合同款项。6.2违约责任：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.3违约赔偿：违约方应按合同总价的___________%向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第七章：争议解决7.1争议范围：本合同履行过程中发生的争议。7.2调解方式：双方可先尝试友好协商解决，如协商不成，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。7.3仲裁机构：如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.4法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。第八章：合同的转让8.1合同转让条件：未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。8.2转让程序：如需转让，转让方应提前___________天书面通知对方，并提交转让相关文件。8.3转让后果：转让经对方同意后，转让方与受让方应共同承担本合同的权利和义务。第九章：保密条款9.1保密内容：包括但不限于本合同的内容、双方的商业秘密和技术秘密等。9.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。9.3违约保密：如有违约行为，违约方应承担相应的违约责任。第十章：合同的附则10.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同修改：合同的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式签订。10.3合同解除：合同解除应符合法律法规的规定，并经双方协商一致。10.4合同终止：合同终止应符合法律法规的规定，并经双方协商一致。第十一章：附件11.1工程图纸：详见附件一。11.2技术规范：详见附件二。11.3材料清单：详见附件三。11.4其他附件：详见附件四。第十二章：其他约定12.1合同争议解决方式：如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订。12.3合同解除和终止的条件：合同解除和终止的条件应符合法律法规的规定。12.4其他事项：双方另有约定的，可以从本章进行约定。第十三章：双方签字盖章13.1甲方签字：（甲方盖章）13.2乙方签字：（乙方盖章）13.3合同盖章：（合同专用章）13.4签字盖章日期：____年____月____日。第十四章：附件14.1甲方（盖章）：14.2乙方（盖章）：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方的要求，采购指定供应商的材料，并保证材料质量。2.甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。甲方有权要求乙方提供施工进度报告和质量检验报告。3.甲方变更权：甲方有权根据工程需要，对工程的设计、施工范围和内容进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工计划，并通知甲方。4.甲方提前终止权：甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约行为，有权提前终止合同。甲方提前终止合同的，乙方应按照合同约定承担违约责任。5.甲方索赔权：如乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权向乙方提出索赔。甲方索赔的金额不应超过合同总价款的___________%。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方自主选择材料供应商：乙方有权自主选择材料供应商，但应保证材料质量符合合同要求。2.乙方施工质量保证：乙方应保证工程质量，确保工程安全、可靠、美观。乙方应对施工过程中的质量问题负责并及时整改。3.乙方延期赔偿：如乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付延期赔偿金，每延期一天，赔偿金额为合同总价款的___________%。4.乙方保密义务：乙方应对本合同的内容、甲方提供的技术资料和商业秘密等予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。5.乙方转让权：未经甲方同意，乙方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责：第三方中介应按照合同约定，负责协调甲乙双方的关系，确保合同顺利履行。2.第三方中介费用：第三方中介的fees由甲方承担，具体金额在合同中约定。3.第三方中介违约责任：如第三方中介未能履行合同约定的职责，导致合同纠纷，第三方中介应承担相应的违约责任。4.第三方中介保密义务：第三方中介应对本合同的内容、甲乙双方的商业秘密和技术秘密等予以保密，未经甲乙双方同意，不得向第三方披露。5.第三方中介解除权：如第三方中介严重违约，甲乙双方均有权解除与第三方中介的合作关系。解除合作关系的，第三方中介应按照合同约定承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术规范3.材料清单4.乙方施工计划5.质量检验报告6.施工进度报告7.供应商资质证明8.材料验收记录9.工程变更通知书10.违约赔偿计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定。2.乙方未按约定时间交付工程。3.乙方使用的材料不符合合同规定的质量标准。4.乙方未经甲方同意，将合同权利和义务转让给第三方。5.乙方违反保密义务，泄露甲方商业秘密或技术秘密。6.乙方违反合同约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。2.违约行为：合同当事人违反合同约定的义务。3.违约责任：违约方因违约行为应承担的法律后果。4.违约金：违约方支付给守约方的赔偿金。5.解除合同：合同当事人依法终止合同关系。6.终止合同：合同当事人依法结束合同关系。7.索赔：守约方向违约方提出的要求赔偿的权利。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的延期赔偿金额，并按约定支付。2.工程质量问题：要求乙方按照合同约定进行整改或重新施工。3.材料质量不符合要求：立即停止使用该材料，并要求乙方更换符合质量标准的原材料。4.乙方违约转让：要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。5.保密义务违反：要求乙方停止违约行