2024三方建筑工程施工合同范本

编号：__________2024三方建筑工程施工合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024三方建筑工程施工合同范本合同目录第一章：合同主体1.1甲方（业主）名称及代表人1.2乙方（施工方）名称及代表人1.3丙方（监理方）名称及代表人第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资估算第三章：合同条款3.1一般条款3.1.1合同的签订、生效和解除3.1.2合同的履行和验收3.1.3合同的变更和解除3.1.4违约责任3.1.5争议解决3.2特殊条款3.2.1施工方的施工义务3.2.2甲方的支付义务3.2.3丙方的监理义务第四章：工程质量4.1工程质量标准4.2质量检验和验收4.3质量问题的处理第五章：工程进度5.1施工计划5.2进度控制和协调5.3进度延误的处理第六章：工程投资6.1投资估算和预算6.2工程款的支付6.3投资超支的处理第七章：施工安全7.1安全管理制度7.2安全事故的处理7.3安全生产费用的支付第八章：材料和设备8.1材料和设备的要求8.2材料和设备的供应8.3材料和设备的验收第九章：环境保护9.1环境保护要求9.2环保设施的建设和运行9.3环保事故的处理第十章：知识产权保护10.1知识产权的归属10.2知识产权的保护10.3侵权行为的处理第十一章：保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密的责任第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的条件12.3合同终止和解除后的处理第十三章：争议解决13.1争议的解决方式13.2仲裁机构13.3诉讼管辖第十四章：其他条款14.1合同的修订14.2合同的附件14.3合同的有效期14.4合同的签署和盖章合同编号_________第一章：合同主体1.1甲方（业主）名称：_________，代表人：_________1.2乙方（施工方）名称：_________，代表人：_________1.3丙方（监理方）名称：_________，代表人：_________第二章：工程概况2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程投资估算：_________第三章：合同条款3.1一般条款3.1.1合同的签订、生效和解除（1）合同自各方签字盖章之日起生效。（2）在合同履行过程中，任何一方不得单方面解除合同，除非合同另有规定。（3）合同的解除应按照合同约定或者法律规定的程序进行。3.1.2合同的履行和验收（1）乙方应按照合同约定和施工图纸进行施工。（2）甲方应按照合同约定支付工程款。（3）丙方应按照合同约定进行监理。3.1.3合同的变更和解除（1）合同的变更应经各方协商一致，并以书面形式确认。（2）合同的解除应按照合同约定或者法律规定的程序进行。3.1.4违约责任（1）乙方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任。（2）甲方未按照合同约定支付工程款，应承担违约责任。（3）丙方未按照合同约定进行监理，应承担违约责任。3.1.5争议解决（1）合同争议应通过协商解决。（2）协商不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。第四章：工程质量4.1工程质量标准（1）工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。（2）工程质量检验和验收应按照合同约定进行。4.2质量检验和验收（1）甲方、乙方和丙方应共同参与工程质量的检验和验收。（2）工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担相应费用。4.3质量问题的处理（1）发现质量问题，甲方应及时通知乙方和丙方。（2）乙方和丙方应立即进行调查和处理，并承担相应责任。第五章：工程进度5.1施工计划（1）乙方应根据工程规模和施工难度，制定详细的施工计划。（2）施工计划应包括施工进度、施工人员、施工材料等内容。5.2进度控制和协调（1）乙方应按照施工计划进行施工。（2）甲方和丙方应监督乙方的施工进度，并协助乙方解决施工中的问题。5.3进度延误的处理（1）因乙方原因导致施工进度延误的，乙方应承担相应责任。（2）因甲方原因导致施工进度延误的，甲方应承担相应责任。第六章：工程投资6.1投资估算和预算（1）乙方应根据工程规模和施工难度，编制工程预算。（2）工程预算应包括工程材料、人工、设备等费用。6.2工程款的支付（1）甲方应按照合同约定支付工程款。（2）工程款的支付应按照工程进度和合同约定进行。6.3投资超支的处理（1）工程投资超支应由乙方承担。（2）乙方应向甲方提交投资超支的原因和解决方案。第八章：材料和设备8.1材料和设备的要求（1）乙方应按照合同约定的质量和标准提供材料和设备。（2）材料和设备应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。8.2材料和设备的供应（1）乙方应负责材料和设备的供应。（2）乙方应确保材料和设备的供应及时、充足。8.3材料和设备的验收（1）甲方、乙方和丙方应共同参与材料和设备的验收。（2）验收不合格的材料和设备，乙方应负责更换或整改。第九章：环境保护9.1环境保护要求（1）乙方应遵守国家环保法律法规，确保施工过程中的环境保护。（2）乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。9.2环保设施的建设和运行（1）乙方应负责环保设施的建设和运行。（2）环保设施应符合国家相关法律法规和标准。9.3环保事故的处理（1）发生环保事故，乙方应立即采取措施进行处理。（2）乙方应承担因环保事故产生的全部责任。第十章：知识产权保护10.1知识产权的归属（1）工程设计、施工方法等知识产权归乙方所有。（2）材料和设备的知识产权归供应商所有。10.2知识产权的保护（1）各方应尊重彼此的知识产权，不得侵犯。（2）乙方应负责办理工程相关的知识产权手续。10.3侵权行为的处理（1）发现侵权行为，受害方有权要求停止侵权行为。（2）侵权方应承担相应的法律责任。第十一章：保密条款11.1保密内容（1）各方对合同内容、商业秘密等保密信息予以保密。（2）保密信息不包括公众已知的信息。11.2保密期限（1）保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或解除之日止。（2）特殊情况下，保密期限可以双方协商确定。11.3泄密的责任（1）如一方泄露保密信息，泄露方应承担违约责任。（2）泄露方应赔偿因此给其他方造成的损失。第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止的条件（1）合同履行完毕，各方同意终止合同。（2）合同约定的终止条件出现。12.2合同解除的条件（1）合同约定的解除条件出现。（2）一方严重违约，另一方有权解除合同。12.3合同终止和解除后的处理（1）合同终止或解除后，乙方应向甲方交还工程。（2）合同终止或解除后，各方应按照合同约定处理未结款项和其他事项。第十三章：争议解决13.1争议的解决方式（1）合同争议应通过协商解决。（2）协商不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。13.2仲裁机构（3）仲裁机构为__________________。13.3诉讼管辖（4）诉讼管辖地为__________________。第十四章：其他条款14.1合同的修订（1）合同的修订应经各方协商一致，并以书面形式确认。（2）修订后的合同与原合同具有同等法律效力。14.2合同的附件（1）合同附件是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。（2）附件应包括工程设计文件、施工图纸等。14.3合同的有效期（1）合同自签字盖章之日起生效。（2）合同有效期至合同约定的终止或解除条件出现之日止。14.4合同的签署和盖章（1）合同由各方授权代表签署。（2）合同盖章后，各方代表应按照合同约定履行各自的权利和义务。甲方（业主）：_________________授权代表：_________________签字日期：_________________乙方（施工方）：_________________授权代表：_________________签字日期：_________________丙方（监理方）：_________________授权代表：_________________签字日期：_________________合同编号：______________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方对工程的特殊要求甲方对工程有特殊要求时，应在本合同中明确列出。乙方应根据甲方要求，制定相应的施工方案和措施，确保工程满足甲方要求。1.2甲方的监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应配合甲方进行监督，并提供必要的资料和信息。甲方对乙方的施工过程有疑问时，乙方应及时解答。1.3甲方对工程变更的权力甲方有权根据工程实际情况，对工程进行变更。乙方应及时按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更产生的费用。1.4甲方对工程进度的要求甲方要求工程按照合同约定的进度进行。乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方因特殊情况无法按照约定进度完成工程，应提前向甲方报告，并协商解决。1.5甲方对工程质量的要求甲方要求工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。乙方应保证工程质量，如工程出现质量问题，乙方应承担相应责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方的施工技术乙方应具备先进的施工技术和丰富的施工经验，能够保证工程的顺利进行和按时完成。2.2乙方的材料和设备供应乙方应保证材料和设备的供应，确保工程所需材料和设备的质量和数量。如乙方因供应问题导致工程进度延误，乙方应承担相应责任。2.3乙方的工程保险乙方应按照合同约定购买工程保险，确保工程在施工过程中不受损失。如乙方未购买工程保险导致工程损失，乙方应承担相应责任。2.4乙方的安全生产乙方应加强施工现场的安全生产管理，确保工程施工过程中的安全。如乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应责任。2.5乙方的工程保修乙方应对工程质量提供保修服务，保修期限和保修范围应按照合同约定执行。如乙方未按照约定提供保修服务，乙方应承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介应按照合同约定，履行中介职责，协助甲方和乙方完成工程。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用应按照合同约定支付。如甲方未按照约定支付第三方中介费用，甲方应承担相应责任。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容和双方商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意，不得泄露相关信息。3.4第三方中介的争议解决如第三方中介在履行合同过程中发生争议，应通过协商解决。协商不成的，任何一方有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.材料和设备清单4.工程预算和投资估算5.施工计划和进度表6.安全生产管理制度7.工程保险证书8.保修条款和保修证书9.第三方中介的服务协议10.合同的修订记录二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，视为违约。2.甲方未按照合同约定支付工程款，视为违约。3.丙方未按照合同约定进行监理，视为违约。4.乙方提供的材料和设备不符合合同约定，视为违约。5.乙方未按照约定进度完成工程，视为违约。6.乙方未按照约定购买工程保险，视为违约。7.第三方中介未按照合同约定履行中介职责，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间为实现一定目的而达成的协议。2.甲方：指合同中的业主方，负责委托乙方进行工程施工。3.乙方：指合同中的施工方，负责按照甲方要求进行工程施工。4.丙方：指合同中的监理方，负责对乙方的施工过程进行监督和管理。5.第三方中介：指在甲方和乙方之间提供中介服务的独立第三方。6.违约：指合同一方未履行合同约定的义务。7.争议解决：解决合同履行过程中产生的争议的方式和程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，必要时与甲方协商调整工期。2.材料和设备供应不足：乙方应提前与供应商沟通，确保材料和设备供应充足。