版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
太阳能灯安装合同6篇太阳能灯安装合同篇1
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程,经友好协商,对系统设计达成了共识,现就有关事宜签字协定如下:
一.技术参数
1.容水量,管数管径外壳材质内胆材质支架材质其它:根据甲方小区业主的要求,有需要其它型号的,经甲方同意后可提供其它型号,报价另行商定。
2.配件:
3.冷热水管、电线管路按四方预留位置链接,甲方根据实际情况施工。
二.验收方式
验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。系统所采用的全部材料均为优质品,符合国家的相关标准。系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的,应以国家标准为依据进行验收。
三.费用及付款方式
1.每台热水器报价为人民币:(,辅助器件:
2.付款方式为
四.甲方责任及义务
甲方提供施工用电、用水至施工现场。甲方提供施工屋面有关设计资料。施工方案及安装位置确定后,甲方如需更改设计或增减部分工程,经双方确认后予以实施。
五.乙方责任及义务
1.乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。
2.施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施,如确属必要,应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3.乙方应提前由甲方共同确定安装位置。乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求),如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失,乙方应承担全部责任。
4.乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。
六.双方违约责任。
1.如有一方违约,给对方造成损失的,除赔偿损失外,另支付违约金元。
七.乙方质量承诺及售后服务
1.太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏,乙方只收取工本费,终身服务。
2.自然灾害导致的太阳能主机损坏,乙方承诺免费更换。乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场,不能影响甲方小区内业主的正常使用。
3.乙方承诺系统的正常使用寿命为20xx年。
八.如有任何一方违约,双方首先友好协商解决,协商不成违约方有权诉诸法律。
九.本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页,一式两份,甲、乙两方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
太阳能灯安装合同篇2
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注:本项目屋面防水由发包方施工)
2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期
开工日期:
并网日期:
竣工日期:
四、合同价格和付款方式
合同价格
本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。合同总价格为人民币(大写):元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%,本合同的质保期为年,在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查
1、工程质量
(1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查:
六、解决争议的办法起诉讼。
(1)调解要求停止施工,且为双方接受。
(2)法院要求停止施工。
七、违约
1、甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:
(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。
(2)承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且23发包方无故恶意拖欠工程款的,付的工程款不予退还。
九、合同的生效及终止
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
十、合同份数
本合同正本一式肆份,发包方执贰份,承包方执贰份,具有同等效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
太阳能灯安装合同篇3
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,经双方友好协商达成以下协议:
一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
二、质量要求技术标准:符合国家技术标准。
三、交货地点、方式:迁西济德医院
四、运输方式及到站费用负担运费由乙方负担。
五、包装标准、包装物的供应与回收包装物回收。
六、验收标准、方法提出异议期限按相关国家标准及行业标准验收。包装完好,无破损,货到当日提出异议。
七、付款方式
1、合同签订后,甲方向乙方支付合同总价款的10%,即
2、甲方通知乙方进场安装,甲方向乙方支付合同总价款的50%,即元;
3、系统安装完毕,验收合格当日甲方支付乙方合同总价款的40%,即元。
八、违约责任:
1、甲方未按合同规定付款,每延期一天支付乙方总额的1%滞纳金。
2、乙方无故延误工期,每延期一天支付甲方总额的1%滞纳金。
九、产品保修:主机保修3年,电器保修1年。
十、解决合同纠纷的方式由双方协商解决,协商不成,依法向甲方所在地人民法院起诉。
十一、合同壹式贰份,甲方双方各执壹份,双方签定盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
太阳能灯安装合同篇4
甲方:____________
乙方:____________
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律的规定,双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订本合同,共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、合同价款及产品
1、合同价款:____元(大写:____元整)。
2、产品及价格:________(品牌)吨保温水箱一台,每吨单价____元)。空气能5p机一台,单价。
注:2.1本工程价款已含税金,并开具工程发票。
2.2工程价款中含:运输费、安装工时费、调试费、检测费等。
三、合同工期
1、合同签定后,备料期为10天,安装工期为10天,计划安装时间为20___年11月20日至20___年11月30日,具体甲方提前5天通知乙方。
四、工程款支付:
甲方在支付乙方工程款时,由乙方开具收款收据给甲方。
1、合同签订生效后,首付预付款15000____元(大写:)。
2、货到安装地点后付款10000____元(大写:)。
3、安装完毕调试运行正常后,甲乙双方检验合格一次性付清尾款7200____元(大写:)。注:若甲方不按合同履行付款,有权撤回设备。
五、保修与售后服务
1、自安装完工之日起,热水器整机保修三年,配件(控制器、安全泄压阀、管道)保修一年。
2、规定保修期内,凡属于制造问题发生的故障,均可免费维修。
3、下列情况不属于免费维修范围,可提供修理服务,但要收取材料费:
(1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入不合适电压等)造成的损害或正常日久损耗。
(2)未经本公司许可,自行或非本公司特约安装维修点安维修造成的损害。
(3)因不可抗力(如火灾、水灾、地震、战争等)造成的损害。
4、在保修期内,乙方接到通知48小时内必须到现场处理。
六、双方职责
1、甲方职责
1、按本合同规定办理工程款支付手续。
2、协调总包单位提供监时堆放场地。
3、协调总包单位提供电源接口。
4、工程安装时,所使用的水电费用。
2.乙方职责
1、乙方需配专业技术人员进行施工安装,在规定的合同工期内完成该工程。乙方在施工过程中必须服从甲方的管理和现场监理的监督。
七、违约责任
除不可抗力及政府政策行为原因,双方应严格按照合同条款履行义务,不得违约,否则守约方有权按合同总造价的50%向违约方追究违约责任,违约金不足弥补损失的应赔偿不足部分的损失。
八、合同终止
九、其他
1、双方如有新的约定,应签订本合同的补充协议,其同样具有法律效力。本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方友好协商解决;协商不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效,款项付清后失效。本合同一式二份,甲方壹份,乙方壹份。
甲乙双方合同权利义务履行完毕,本合同终止。
甲方(公章):__________________年____月____日
乙方(公章):__________________年____月____日
太阳能灯安装合同篇5
甲方:
乙方:
甲、乙双方经协商,决定在甲方指定地点安装太阳能工程,特签订本合同如下:
一、为确保工程安装质量,乙方派专业安装人员,并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。
二、为确保工程安装质量,甲方必须使用乙方的原装标准化配件。
三、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。在甲方具备安装条件开始安装前天,甲方水电必须到位。因甲方原因造成施工延误工期顺延。
四、乙方责任;
1、根据合同要求,向甲方提供合格的产品。
2、根据合同要求,向甲方提供主要产品的型号、规格及数量详见内置清单。
3、乙方按照服务承诺对该工程进行服务,详细服务内容见:“太阳能工程售后服务承诺”。
五、工程金额及付款方式:
1、合同总价款为人民币¥贰万肆仟元整(24000元整)。
2、本合同经双方签字、盖章后生效。合同生效后即日起,甲方即向乙方支付合同价30%的预付款,计人民币¥:柒仟贰佰元整(7200元整)。
3、经甲方验收合格后,剩余工程款项甲方向乙方一次性付清。
六、施工与工期:
1、乙方收到甲方预付款之日起,进入现场施工。
2、在工程安装过程中,如甲方对乙方另有要求,双方可另行协议解决。
七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字、盖章后生效。
八、在履行本合同的过程中发生争议,甲乙双方应友好协商解决,未能协商解决的,可通过法律途径解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
太阳能灯安装合同篇6
甲方:
乙方:潢川利民科技路灯厂
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年荆州市江陵县一级造价工程师《土建计量》押题密卷含解析
- 课程设计机械原理精压机
- 钱包课程设计思路
- 乐器零售业的季节性营销考核试卷
- 原油加工新技术的研发与工业化应用考核试卷
- 道路运输服务品质管理考核试卷
- 稀有金属矿选矿厂安全教育与培训体系构建考核试卷
- 公路养护工程养护工程绿色施工考核试卷
- 船舶燃油消耗监测系统的数据解读与应用考核试卷
- 稀土金属冶炼与市场动态分析考核试卷
- 2024-2030年中国沉香木市场调研及发展策略研究报告
- 2024年统编版新教材语文小学一年级上册第一、第二单元测试题及答案(各一套)
- (完整word版)英语四级单词大全
- 课题评审评分标准与课题意见表
- 数独题目200题(附答案)
- 垫层裂缝处理措施
- SEW减速机参数选型计算书
- 国庆期间施工安全专项方案
- 膝关节骨性关节炎(膝痹病)病程模板
- 二维码原理及应用
- 新一代大学英语(提高篇)视听说教程1答案(第一单元)(1)1页
评论
0/150
提交评论