河堤施工契约

河堤施工契约合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________河堤施工项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程工期：自__________之日起至__________日止。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包括：工程人工费、材料费、设备费、施工措施费、管理费、利润等一切与工程有关的费用。2.3合同价款支付方式：（1）甲方支付乙方工程预付款：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元；（2）工程进度款：按照工程实际进度，甲方支付乙方已完成工程价款的70%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的30%工程款；（4）甲方有权根据工程实际情况，对乙方的工程进度款进行调整。三、乙方义务3.1乙方应按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工程工期完成施工任务。3.2乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、规范、标准进行施工，确保施工安全。3.3乙方应按照甲方要求，提供工程进度报告、工程质量报告等相关资料。3.4乙方应承担由于自身原因造成的工程质量问题、安全事故等一切责任。四、甲方义务4.1甲方应按照合同约定支付乙方合同价款。4.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。4.3甲方应协助乙方办理施工所需的各项手续。4.4甲方应对乙方施工过程中的合理需求给予支持与配合。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工程工期完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。5.2甲方未按照合同约定支付乙方合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的日利率0.05%。5.3由于甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应支付乙方相应的工程价款。5.4由于乙方原因导致工程停工、窝工的，乙方应支付甲方相应的违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日起终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.河堤施工项目批准文件2.甲方营业执照副本3.乙方资质证书副本4.施工设计图纸及技术要求5.工程量清单6.材料及设备采购合同7.施工组织设计8.安全生产责任书9.质量保证书10.工程验收标准及方法二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工程工期完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。2.甲方未按照合同约定支付乙方合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的日利率0.05%。3.由于甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应支付乙方相应的工程价款。4.由于乙方原因导致工程停工、窝工的，乙方应支付甲方相应的违约金。三、法律名词及解释：1.合同总价款：指乙方完成合同约定的全部工程内容后，甲方应支付给乙方的总金额。2.工程预付款：指甲方在合同签订后向乙方支付的，用于乙方向材备料的款项。3.进度款：指甲方根据乙方的工程进度，按照已完工程价款的70%向乙方支付的款项。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的违约赔偿金。5.滞纳金：指甲方未按合同约定时间支付乙方价款，应支付给乙方的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快工程进度，并向甲方报告情况。如因甲方原因导致工程延误，甲方应承担相应责任。2.质量问题：乙方应按照设计要求和标准进行施工，如出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。3.付款问题：甲方应按照合同约定时间支付乙方价款，如出现付款延误，甲方应支付滞纳金。4.施工安全事故：乙方应严格遵守安全生产规定，如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并向甲方报告。五、所有应用场景：1.甲方作为项目业主，与具备相应资质的乙方签订合同，明确双方权利和义务。2.