劳务分包合同范本下载(2024版)

编号：__________劳务分包合同范本下载(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

劳务分包合同范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同主体及定义1.2合同目的和原则1.3合同文件的组成1.4合同的生效和解除第二章：劳务分包范围2.1分包工程内容2.2分包工程量2.3分包工程的质量标准2.4分包工程的进度要求第三章：分包方的义务和责任3.1分包方的基本义务3.2分包方的技术支持和配合3.3分包方的安全生产和环保要求3.4分包方的保险和赔偿责任第四章：总包方的义务和责任4.1总包方的基本义务4.2总包方的技术指导和监督4.3总包方的安全生产和环保要求4.4总包方的保险和赔偿责任第五章：合同价格和支付5.1合同价格的确定5.2支付方式和时间5.3价格调整机制5.4发票和税务处理第六章：工期和进度6.1工期的确定6.2进度计划的制定和调整6.3工期延误的处理6.4提前完成工期的奖励第七章：质量控制和验收7.1质量标准的制定7.2验收程序和标准7.3质量问题的处理7.4验收结果的争议解决第八章：安全生产和环保要求8.1安全生产的管理和培训8.2安全事故的处理8.3环保要求的遵守8.4安全生产和环保费用的承担第九章：违约责任9.1分包方的违约行为9.2总包方的违约行为9.3违约责任的承担方式9.4违约赔偿的计算方法第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁机构的选定10.3仲裁裁决的执行10.4诉讼管辖法院的选择第十一章：合同的变更和解除11.1合同变更的条件和程序11.2合同解除的条件和程序11.3变更和解除后的责任处理11.4变更和解除的记录和文件第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止的条件和程序12.2合同解除的条件和程序12.3终止和解除后的责任处理12.4终止和解除的记录和文件第十三章：附则13.1合同的效力13.2合同的修订和补充13.3合同的解除和终止13.4合同的争议解决第十四章：附件14.1合同附件列表14.2附件内容的说明和解释14.3附件的变更和解除14.4附件的终止和解除合同编号_________第一章：总则1.1合同主体及定义1.1.1合同甲方：_________1.1.2合同乙方：_________1.1.3合同丙方：_________1.1.4术语定义：本合同中使用的术语，如有特殊定义，将在附件中详细列出。1.2合同目的和原则1.2.1合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在_________项目中的权利、义务和责任，确保项目的顺利进行和按时完成。1.2.2合同原则：本合同的履行应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。1.3合同文件的组成1.3.1本合同文件包括：本合同、附件及其修订件、补充件和其他双方认可的文件。1.4合同的生效和解除1.4.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_________年。1.4.2合同解除：一方提前终止合同，需提前_________天书面通知对方，并经双方协商一致。第二章：劳务分包范围2.1分包工程内容2.1.1乙方分包的工程内容包括：_________。2.2分包工程量2.2.1乙方应完成的分包工程量为：_________。2.3分包工程的质量标准2.3.1乙方应按照甲方的要求，保证分包工程的质量达到：_________。2.4分包工程的进度要求2.4.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划，确保分包工程的按时完成。第三章：分包方的义务和责任3.1分包方的基本义务3.1.1乙方应按照合同约定，按时完成分包工程，并保证工程质量。3.2分包方的技术支持和配合3.2.1乙方应提供必要的技术支持，配合甲方完成工程的施工和验收。3.3分包方的安全生产和环保要求3.3.1乙方应严格遵守国家和地方的安全生产和环保法律法规，确保分包工程的安全生产和环保。3.4分包方的保险和赔偿责任3.4.1乙方应按照甲方要求，购买并维持必要的保险，包括但不限于_________保险。第四章：总包方的义务和责任4.1总包方的基本义务4.1.1甲方应按照合同约定，按时支付乙方的工程款项。4.2总包方的技术指导和监督4.2.1甲方应对乙方的施工过程进行技术和质量监督，确保分包工程符合合同要求。4.3总包方的安全生产和环保要求4.3.1甲方应提供安全生产和环保方面的指导和培训，确保乙方的施工安全环保。4.4总包方的保险和赔偿责任4.4.1甲方应对乙方在施工过程中因意外事故造成的人员伤亡和财产损失承担相应的赔偿责任。第五章：合同价格和支付5.1合同价格的确定5.1.1乙方的分包工程总价为：_________元（大写：_________元整）。5.2支付方式和时间5.2.1甲方应按照乙方的工程进度，分阶段支付工程款项。5.3价格调整机制5.3.1合同价格如因不可抗力等客观原因发生变动，双方应协商调整。5.4发票和税务处理5.4.1乙方应向甲方提供合法的税务发票，双方按照税法规定承担相应的税务责任。第八章：安全生产和环保要求8.1安全生产的管理和培训8.1.1乙方应制定详细的安全生产计划，并对施工人员进行安全生产培训。8.1.2甲方有权对乙方的安全生产情况进行检查和指导。8.2安全事故的处理8.2.1发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求和相关规定进行处理。8.3环保要求的遵守8.3.1乙方应遵守国家和地方的环保法律法规，采取有效措施防止环境污染。8.4安全生产和环保费用的承担8.4.1乙方应承担因安全生产和环保问题产生的全部费用。第九章：违约责任9.1分包方的违约行为9.1.1乙方如未能按照合同约定完成分包工程，应承担违约责任。9.2总包方的违约行为9.2.1甲方如未能按照合同约定支付乙方工程款项，应承担违约责任。9.3违约责任的承担方式9.3.1违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额双方协商确定。9.4违约赔偿的计算方法9.4.1违约方应按照实际损失的金额进行赔偿，赔偿金额的计算方法双方协商确定。第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁机构的选定10.2.1如双方同意仲裁解决争议，应选定_________仲裁委员会进行仲裁。10.3仲裁裁决的执行10.3.1仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。10.4诉讼管辖法院的选择10.4.1双方同意选择_________人民法院作为诉讼管辖法院。第十一章：合同的变更和解除11.1合同变更的条件和程序11.1.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除的条件和程序11.2.1合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。11.3变更和解除后的责任处理11.3.1合同变更或解除后，双方应按照协议约定的方式处理后续事宜。11.4变更和解除的记录和文件11.4.1合同变更和解除的记录应由双方共同签署，并作为本合同的附件。第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止的条件和程序12.1.1合同终止需双方协商一致，并签订书面终止协议。12.2合同解除的条件和程序12.2.1合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。12.3终止和解除后的责任处理12.3.1合同终止或解除后，双方应按照协议约定的方式处理后续事宜。12.4终止和解除的记录和文件12.4.1合同终止和解除的记录应由双方共同签署，并作为本合同的附件。第十三章：附则13.1合同的效力13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_________年。13.2合同的修订和补充13.2.1本合同的修订和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。13.3合同的解除和终止13.3.1合同的解除和终止应按照本合同第十章和第十二章的约定办理。13.4合同的争议解决13.4.1本合同的争议解决应按照本合同第十章的约定办理。第十四章：附件14.1合同附件列表14.1.1附件1：分包工程详细清单14.1.2附件2：安全生产计划和环保措施14.1.3附件3：工程进度计划14.1.4附件4：违约金计算公式14.1.5附件5：仲裁多方为主导时的，附件条款及说明附件1：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方对乙方的施工过程进行技术和质量监督，确保分包工程符合合同要求。说明：甲方有权对乙方的施工过程进行技术和质量监督，以确保分包工程的质量达到合同约定的标准。甲方应提供必要的监督人员和技术支持，对乙方的施工过程进行定期检查和评估。1.2甲方应提供安全生产和环保方面的指导和培训，确保乙方的施工安全环保。说明：甲方作为合同的主导方，有责任提供安全生产和环保方面的指导和培训，以确保乙方的施工过程符合国家和地方的安全生产和环保法律法规。甲方应定期组织安全生产和环保培训，提供相关资料和培训材料，并对乙方的施工人员进行考核。1.3甲方应对乙方在施工过程中因意外事故造成的人员伤亡和财产损失承担相应的赔偿责任。说明：甲方作为合同的主导方，有责任确保乙方的施工过程中的安全，并对乙方因意外事故造成的人员伤亡和财产损失承担相应的赔偿责任。甲方应购买必要的人身意外伤害保险和财产保险，并书面要求乙方遵守本合同的安全协议。附件2：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划，确保分包工程的按时完成。说明：乙方作为合同的主导方，有责任按照甲方提供的工程进度计划，合理安排施工进度，并确保分包工程的按时完成。乙方应制定详细的施工计划，并及时向甲方报告施工进度，以便甲方进行监督和管理。2.2乙方应提供必要的技术支持，配合甲方完成工程的施工和验收。说明：乙方作为合同的主导方，有责任提供必要的技术支持，配合甲方完成工程的施工和验收。乙方应根据甲方的要求，提供技术咨询和指导，协助甲方解决施工过程中的技术问题，并确保工程质量符合合同要求。2.3乙方应遵守国家和地方的安全生产和环保法律法规，采取有效措施防止环境污染。说明：乙方作为合同的主导方，有责任遵守国家和地方的安全生产和环保法律法规，并采取有效措施防止环境污染。乙方应制定严格的安全生产和环保管理制度，对施工人员进行安全生产和环保培训，并定期进行安全生产和环保检查。附件3：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介应公正、中立地处理合同争议，确保合同的顺利履行。说明：作为合同的第三方中介，其应保持公正、中立的态度，对合同争议进行公正的处理，以确保合同的顺利履行。第三方中介应具备相关专业知识和经验，能够公正地评估争议双方的意见，并提出合理的调解建议。3.2第三方中介应定期对分包工程的进度和质量进行监督和检查。说明：作为合同的第三方中介，其应定期对分包工程的进度和质量进行监督和检查，以确保工程按照合同要求顺利进行。第三方中介应制定详细的监督计划，对工程的进度和质量进行记录和报告，并及时向甲方和乙方通报。3.3第三方中介应对合同的履行情况进行评估和报告。说明：作为合同的第三方中介，其应对合同的履行情况进行评估和报告，以确保甲方和乙方的权益得到保障。第三方中介应定期向甲方和乙方提交合同履行情况的评估报告，对合同履行中存在的问题提出建议和解决方案。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程详细清单2.安全生产计划和环保措施3.工程进度计划4.违约金计算公式5.仲裁条款6.安全生产和环保培训资料7.技术支持和配合协议8.第三方中介监督计划9.合同履行评估报告二、违约行为及认定：1.乙方未能按照合同约定完成分包工程，视为违约行为。2.甲方未能按照合同约定支付乙方工程款项，视为违约行为。3.乙方未提供必要的技术支持，配合甲方完成工程的施工和验收，视为违约行为。4.乙方未遵守国家和地方的安全生产和环保法律法规，视为违约行为。5.第三方中介未公正、中立地处理合同争议，视为违约行为。6.第三方中介未定期对分包工程的进度和质量进行监督和检查，视为违约行为。7.第三方中介未对合同的履行情况进行评估和报告，视为违约行为。三、法律名词及解释：1.分包工程：指乙方在其资质范围内，接受甲方委托，负责完成合同中约定的部分工程。2.违约金：指违约方因违约行为所需支付给守约方的经济赔偿。3.安全生产：指在施工过程中，采取一系列措施，确保施工人员的人身安全和工程设施的安全。4.环保措施：指在施工过程中，采取一系列措施，防止对环境造成污染和损害。5.第三方中介：指独立于甲方和乙方之外，协助处理合同争议和监督工程进度的中介机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方说明原因和解决方案。2.质量