2024建设工程款结算简单协议书

编号：__________2024建设工程款结算简单协议书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程款结算简单协议书合同目录第一章：总则1.1合同背景1.2合同签订依据1.3合同当事人1.4合同效力第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：工程款结算原则3.1结算依据3.2结算方式3.3结算时间3.4结算金额第四章：工程进度款支付4.1进度款支付比例4.2进度款支付条件4.3进度款支付程序4.4进度款支付时间第五章：竣工结算5.1竣工验收5.2竣工结算条件5.3竣工结算程序5.4竣工结算金额第六章：质量保证及保修6.1质量标准6.2质量保证措施6.3保修期限6.4保修责任第七章：违约责任7.1违约行为7.2违约责任7.3违约赔偿第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用第九章：合同的变更、解除和终止9.1变更条件9.2解除条件9.3终止条件9.4变更、解除和终止的程序第十章：合同的履行10.1合同履行期限10.2合同履行地点10.3合同履行方式10.4合同履行条件第十一章：合同的保密11.1保密内容11.2保密期限11.3保密义务第十二章：合同的转让12.1转让条件12.2转让程序12.3转让后果第十三章：附件13.1附件清单13.2附件内容第十四章：其他约定14.1不可抗力14.2合同效力14.3合同的解释14.4合同的修订合同编号_________第一章：总则1.1合同背景：根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就2024建设工程款结算事宜达成一致，签订本简单协议书。1.2合同签订依据：本协议书依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规和双方协商一致的结果制定。1.3合同当事人：甲方：（甲方全称），乙方：（乙方全称）。1.4合同效力：本协议书自双方签字（或盖章）之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。第二章：工程概况2.1工程名称：（工程名称）。2.2工程地点：（工程地点）。2.3工程规模：（工程规模）。2.4工程内容：（工程内容）。第三章：工程款结算原则3.1结算依据：本协议书、工程合同、工程变更单、工程验收报告等相关文件。3.2结算方式：按工程进度、质量、安全等指标进行综合评定，实行进度款和竣工结算相结合的方式。3.3结算时间：进度款结算时间为每完成一个阶段工程验收合格后15日内，竣工结算时间为工程验收合格后30日内。3.4结算金额：结算金额根据实际完成工程量、工程单价、合同约定等确定。第四章：工程进度款支付4.1进度款支付比例：进度款支付比例为已完成工程量的70%。4.2进度款支付条件：完成约定的工程量且质量、安全等指标符合要求。4.3进度款支付程序：甲方审核乙方提交的材料无误后，15日内支付进度款。4.4进度款支付时间：每完成一个阶段工程验收合格后15日内。第五章：竣工结算5.1竣工验收：工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的竣工资料。5.2竣工结算条件：工程验收合格、资料齐全。5.3竣工结算程序：双方根据验收报告、工程资料等办理竣工结算。5.4竣工结算金额：竣工结算金额为工程总价款减去已支付的进度款。第六章：质量保证及保修6.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。6.2质量保证措施：乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。6.3保修期限：保修期限为工程验收合格后两年。6.4保修责任：乙方对保修期内出现的质量问题负责维修、更换，并承担相应费用。第七章：违约责任7.1违约行为：包括但不限于未按约定时间支付进度款、未按约定完成工程等。7.2违约责任：违约方应承担违约金及给对方造成的损失。7.3违约赔偿：违约方应按照实际损失金额的两倍赔偿对方。第八章：争议解决8.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。8.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁机构为：（仲裁机构名称）；如选择诉讼，管辖法院为：（法院名称）。8.3争议解决费用：双方应承担各自聘请律师、仲裁或诉讼等费用。第九章：合同的变更、解除和终止9.1变更条件：合同履行过程中，如需变更，应书面协商一致。9.2解除条件：合同履行过程中，如需解除，应书面协商一致，并办理相关手续。9.3终止条件：合同履行完毕、解除或依法终止。9.4变更、解除和终止的程序：双方书面确认，并办理相关手续。第十章：合同的履行10.1合同履行期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。10.2合同履行地点：工程所在地。10.3合同履行方式：按照本合同约定及有关法律法规进行。10.4合同履行条件：双方按照约定履行合同义务，确保工程质量、安全、进度等指标符合要求。第十一章：合同的保密11.1保密内容：合同内容、技术资料、商业秘密等。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同履行完毕之日止。11.3保密义务：双方不得向第三方泄露保密信息，除非依法强制公开。第十二章：合同的转让12.1转让条件：双方书面同意转让，并通知对方。12.2转让程序：转让方应保证转让后合同继续履行，并承担相应责任。12.3转让后果：转让后，受让方享有原合同的权利和义务。第十三章：附件13.1附件清单：附件名称、附件内容。13.2附件内容：附件详细内容。第十四章：其他约定14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。14.2合同效力：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。14.4合同的修订：本合同如有变更，需双方书面确认。甲方：（甲方全称）乙方：（乙方全称）签字日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料的供应商，乙方应按照甲方要求采购材料。如有特殊情况，乙方应及时与甲方沟通，征得甲方同意。2.甲方监督权：甲方有权对乙方的工程进度、质量、安全等方面进行监督。乙方应积极配合甲方的监督工作，及时整改存在的问题。3.甲方变更权：甲方有权根据工程实际情况，对工程内容、规模、进度等进行变更。乙方应及时调整施工计划，确保工程顺利进行。4.甲方终止权：如乙方严重违约，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。5.甲方优先购买权：甲方有权优先购买乙方在工程中使用的专利技术、工艺等。6.甲方索赔权：如乙方原因导致工程进度、质量、安全等方面出现问题，甲方有权向乙方提出索赔。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量承诺：乙方承诺工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。如工程质量出现问题，乙方应承担修复及赔偿责任。2.乙方工期承诺：乙方承诺按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方违约金。3.乙方安全责任：乙方应确保工程施工过程中的安全，防止安全事故的发生。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。4.乙方保密义务：乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密，不得泄露给第三方。5.乙方转让限制：未经甲方同意，乙方不得将合同权利、义务转让给第三方。6.乙方维修义务：工程验收合格后，乙方应对工程进行保修，确保工程正常使用。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务。2.第三方中介费用：第三方中介的报酬由甲乙双方共同承担。3.第三方中介保密义务：第三方中介应对合同内容及双方的商业秘密保密，不得泄露给无关方。4.第三方中介违约责任：如第三方中介未能履行协调、协助等职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应责任。5.第三方中介退出机制：如第三方中介严重违约，甲乙双方有权解除与第三方中介的合作关系。6.第三方中介的赔偿责任：如第三方中介行为导致甲乙双方损失，第三方中介应承担赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.工程单价表4.材料供应合同5.施工方案6.安全防护措施方案7.质量保证措施方案8.工程进度计划9.工程验收报告10.付款凭证11.变更订单12.竣工结算申请表13.保修证书14.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付进度款未按约定提供施工条件擅自变更工程内容、规模、进度等未履行合同约定的保密义务2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未按约定采购材料未履行合同约定的保密义务未经甲方同意转让合同权利、义务3.违约行为的认定：违约行为是指合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。违约行为的认定应依据合同条款、法律法规及实际情况进行。违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。2.违约：合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。3.违约金：违约方支付给守约方的经济损失赔偿。4.损失：因违约行为导致的实际经济损失。5.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。6.仲裁：通过仲裁机构对合同争议进行公正裁决。7.诉讼：通过法院对合同争议进行司法解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、材料供应不及时、施工条件不足等。解决办法：协商调整工程进度计划，合理分配资源，提前沟通。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格、设计不合理等。解决办法：及时整改，更换不合格材料，调整设计方案。3.付款争议：原因：工程量不符、质量问题、进度延误等。