建设工程招投标与合同管理全本在(2024版)

编号：__________建设工程招投标与合同管理全本在(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程招投标与合同管理全本在(2024版)合同目录第一章：建设工程招投标基本概念与规定1.1建设工程招投标的定义与作用1.2招投标的基本程序与要求1.3招投标文件的编制与提交1.4招投标的有效期与保密性第二章：招投标文件的编制与提交2.1招标文件的编制与内容2.2投标文件的编制与内容2.3文件的提交时间与方式2.4文件的审核与修改第三章：招投标的评审与中标3.1评审的组织与程序3.2评审的标准与方法3.3中标的条件与程序3.4中标结果的公示与通知第四章：合同的订立与生效4.1合同订立的基本程序4.2合同内容的基本要素4.3合同的签订与生效条件4.4合同的备案与登记第五章：合同的履行与监督5.1合同履行的基本要求5.2合同履行中的变更与解除5.3合同履行的监督与检查5.4合同履行中的违约责任第六章：合同的结算与支付6.1工程价款的结算方式与程序6.2工程进度款的支付条件与时间6.4结算争议的解决方式第七章：合同的管理与监督7.1合同管理的基本职责与权限7.2合同履行情况的监督与评估7.3合同履行中的沟通协调7.4合同管理的信息与档案管理第八章：建设工程招投标中的违法行为与法律责任8.1招投标中的不正当竞争行为8.2招投标中的泄露招标投标信息行为8.3中标后的违规行为8.4相关违法行为的法律责任第九章：合同纠纷的解决方式与程序9.1合同纠纷的解决途径9.2协商解决的方式与程序9.3调解解决的方式与程序9.4仲裁解决的方式与程序第十章：合同的解除与终止10.1合同解除的条件与程序10.2合同终止的条件与程序10.3解除与终止合同后的处理事项10.4解除与终止合同的法律后果第十一章：合同的继承与转让11.1合同继承的条件与程序11.2合同转让的条件与程序11.3继承与转让合同后的责任与义务11.4继承与转让合同的终止条件与程序第十二章：合同的违约责任与赔偿12.1违约行为的认定与处理12.2违约责任的形式与计算12.3赔偿责任的范围与计算12.4违约责任的免除与减轻第十三章：合同的争议解决与调解13.1争议解决的方式与程序13.2调解的组织与程序13.3调解协议的效力与执行13.4调解失败后的争议解决途径第十四章：合同的终止与解除14.1合同终止的条件与程序14.2合同解除的条件与程序14.3终止与解除合同后的处理事项14.4终止与解除合同的法律后果合同编号_________第一章：建设工程招投标基本概念与规定1.1建设工程招投标的定义与作用本合同中，建设工程招投标是指业主或者项目法人为了实现工程项目的建设目标，通过公开、公平、公正的方式，选取具备相应资质和能力的承包商或者供应商的过程。招投标活动旨在促进市场竞争，提高工程质量、安全水平和投资效益。1.2招投标的基本程序与要求招投标程序包括：招标前的准备工作、发布招标公告、接收投标文件、开标、评标、中标公示、签订合同等环节。各环节应严格按照相关法律法规和本合同的约定执行。招标人应保证招投标活动的公开性、透明性，确保所有潜在投标人都能够获得平等的参与机会。1.3招投标文件的编制与提交招标文件应包括：招标公告、投标须知、合同条款、技术规格说明书、工程量清单、图纸等。招标文件的编制应符合相关法律法规和行业标准的规定。投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，并在规定的时间内提交。投标文件应包括：投标书、投标保证金、资格证明文件、投标报价等。1.4招投标的有效期与保密性招投标活动自招标公告发布之日起至中标通知书发出之日止有效。招标人和投标人应保守招投标过程中的商业秘密，不得泄露招标投标文件和评标信息。第二章：招投标文件的编制与提交2.1招标文件的编制与内容招标文件的编制应充分体现项目的技术特点、质量要求、安全标准、进度安排等内容。招标文件应使用规范的格式，内容准确、清晰、完整。招标人应提供足够的信息，使投标人能够充分了解项目的需求和预期目标。2.2投标文件的编制与内容投标文件应根据招标文件的要求编制，内容应包括：投标人的资质证明、投标报价、施工方案、项目管理机构、工期保证、质量安全措施等。投标人应确保投标文件的准确性、真实性，不得有欺诈、串通等违法行为。2.3文件的提交时间与方式投标人应在招标文件规定的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至招标人指定的地点和方式。招标人应妥善保管投标文件，确保其在开标前不被泄露或损坏。2.4文件的审核与修改招标人应按照规定程序对投标文件进行审核，确保投标文件的合规性、有效性。投标人在提交投标文件后，如有需要修改或补充，应按照招标人的要求及时办理。第三章：招投标的评审与中标3.1评审的组织与程序评标委员会由招标人依法组建，负责对投标文件进行评审。评标委员会应由具有相关专业知识和经验的专家组成。评标过程应严格遵循招标文件中规定的评审标准和程序，确保评审结果的公正、公平。3.2评审的标准与方法评审标准应主要包括：投标人的资质条件、投标报价、施工方案、项目管理机构、工期保证、质量安全措施等因素。评审方法可以采用综合评分、最低投标价法等，具体方法应在招标文件中明确。3.3中标的条件与程序中标人应符合招标文件中规定的所有评审条件，并按照招标文件的要求提交中标通知书。招标人应在评审结束后，将中标结果进行公示，公示期结束后与中标人签订合同。3.4中标结果的公示与通知招标人应在评审结束后及时公布中标结果，公示期不得少于3日。中标人应在接到中标通知书后，按照招标文件和合同的要求，及时与招标人签订合同。第四章：合同的订立与生效4.1合同订立的基本程序合同订立应遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，由双方协商一致，采取书面形式。合同订立前，双方应进行必要的尽职调查，确保合同的合法性、有效性。4.2合同内容的基本要素合同应包括：合同主体、合同标的、合同价格、合同履行期限、质量标准、安全要求、违约责任等基本内容。合同还应包括争议解决方式、合同的解除和终止条件、保密条款等。4.3合同的签订与生效条件合同在双方签字盖章后生效。合同生效后，第八章：建设工程招投标中的违法行为与法律责任8.1招投标中的不正当竞争行为包括但不限于：虚假宣传、恶意诋毁、贿赂评委等行为。不正当竞争行为将受到相关法律法规的处罚。8.2招投标中的泄露招标投标信息行为任何未经授权的泄露招标投标信息的行为均视为违法，泄露方应承担相应的法律责任。8.3中标后的违规行为中标后，中标人不得无正当理由放弃中标项目，或与其他投标人串通投标。违反规定的，将承担相应的法律责任。8.4相关违法行为的法律责任违反招投标法律法规和本合同规定的行为，将依法受到行政处罚，造成损失的，还需承担赔偿责任。第九章：合同纠纷的解决方式与程序9.1合同纠纷的解决途径合同纠纷可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径解决。9.2调解解决的方式与程序调解由双方协商确定调解人员，调解过程保密，调解协议经双方签字盖章后具有法律效力。9.3仲裁解决的方式与程序仲裁由双方约定仲裁委员会，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。9.4调解失败后的争议解决途径调解失败后，双方可选择仲裁或诉讼途径解决纠纷。第十章：合同的解除与终止10.1合同解除的条件与程序合同解除的条件和程序按照合同约定或法律法规的规定执行。10.2合同终止的条件与程序合同终止的条件和程序按照合同约定或法律法规的规定执行。10.3终止与解除合同后的处理事项合同终止或解除后，双方应按照合同约定或法律法规的规定处理后续事项。10.4终止与解除合同的法律后果合同终止或解除后，双方的权利义务随之终止，但依法或合同约定的权利义务仍需履行。第十一章：合同的继承与转让11.1合同继承的条件与程序合同继承的条件和程序按照合同约定或法律法规的规定执行。11.2合同转让的条件与程序合同转让的条件和程序按照合同约定或法律法规的规定执行。11.3继承与转让合同后的责任与义务合同继承或转让后，新的合同主体应继续履行合同约定的义务。11.4继承与转让合同的终止条件与程序合同继承或转让的终止条件和程序按照合同约定或法律法规的规定执行。第十二章：合同的违约责任与赔偿12.1违约行为的认定与处理违约行为应按照合同约定或法律法规的规定认定与处理。12.2违约责任的形式与计算违约责任的形式和计算方法按照合同约定或法律法规的规定执行。12.3赔偿责任的范围与计算赔偿责任的范围和计算方法按照合同约定或法律法规的规定执行。12.4违约责任的免除与减轻违约责任的免除与减轻按照合同约定或法律法规的规定执行。第十三章：合同的争议解决与调解13.1争议解决的方式与程序争议解决的方式和程序按照合同约定或法律法规的规定执行。13.2调解的组织与程序调解的组织和程序按照合同约定或法律法规的规定执行。13.3调解协议的效力与执行调解协议经双方签字盖章后具有法律效力，双方应按照调解协议执行。13.4调解失败后的争议解决途径调解失败后，双方可选择仲裁或诉讼途径解决纠纷。第十四章：合同的终止与解除14.1合同终止的条件与程序合同终止的条件和程序按照合同约定或法律法规的规定执行。14.2合同解除的条件与程序合同解除的条件和程序按照合同约定或法律法规的规定执行。14.3终止与解除合同后的处理事项合同终止或解除后，双方应按照合同约定或法律法规的规定处理后续事项。14.4终止与解除合同的法律后果合同终止或解除后，双方的权利义务随之终止，但依法或合同约定的权利义务仍需履行。（合同方签字）______________________（合同方签字多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指定乙方的权利和义务甲方有权指定乙方作为项目的承包商，乙方接受甲方的指定后，应履行合同约定的义务。乙方应按照甲方的要求，完成项目的施工、安装、调试等工作，并保证项目的质量、安全、进度等满足甲方的要求。1.2甲方的监督和检查权甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，确保乙方的工作符合合同约定和甲方的要求。甲方有权要求乙方提供工作进展报告、质量检验报告等相关文件，乙方应按时提供。1.3甲方对项目变更的权利甲方有权根据项目的实际情况对项目进行变更，包括但不限于工程范围、设计要求、施工要求等。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工计划和方案，并报甲方审批。1.4甲方的赔偿责任因甲方原因导致项目进度延误、质量问题或其他损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。甲方应按照合同约定，按时支付乙方的工程款项，否则甲方应承担逾期付款的违约责任。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方的施工质量保证乙方应保证施工质量，确保工程项目的质量满足合同约定和甲方的要求。乙方应按照合同约定，完成施工进度，确保工程项目的按时交付。2.2乙方的安全生产责任乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方的要求，做好施工现场的安全生产管理工作。乙方应承担由于施工原因导致的人身伤亡、财产损失等责任。2.3乙方的材料和设备供应乙方应按照合同约定，提供合格的材料和设备，并保证材料和设备的安全、环保、节能等满足甲方的要求。乙方应承担由于提供的材料和设备原因导致的质量问题、进度延误等责任。2.4乙方的售后服务乙方应提供合同约定的售后服务，包括工程保修、设备维修、技术支持等。乙方应在合同约定的时间内，响应甲方的售后服务请求，并按照甲方的要求及时解决问题。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责和义务第三方中介应公正、公平地履行中介职责，维护甲乙双方的合法权益。第三方中介应按照合同约定，提供招标、评标、中标等过程中的专业服务，并保证过程的透明、公正。3.2第三方中介的费用和支付第三方中介的费用应按照合同约定支付，包括但不限于中介服务费、专家评审费等。甲方和乙方应按时支付第三方中介的费用，否则应承担逾期付款的违约责任。3.3第三方中介的责任和赔偿第三方中介应承担由于其原因导致的招标、评标、中标等过程的错误、延误等责任。第三方中介应按照合同约定，承担由于其原因导致的甲方和乙方的损失的赔偿责任。3.4第三方中介的信息保密第三方中介应保守招投标过程中涉及的商业秘密，不得泄露甲乙双方的信息。第三方中介违反保密义务的，应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.甲方为主导时的附加条款及说明2.乙方为主导时的附加条款及说明3.第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.违反招投标程序和规定的行为，包括但不限于虚假投标、恶意诋毁等。2.违反合同约定的行为，包括但不限于迟延履行、质量不符合要求等。3.违反法律法规的行为，包括但不限于泄露商业秘密、安全生产事故等。4.违反合同约定的保密义务的行为，包括但不限于泄