搅拌站施工合同合作维护

搅拌站施工合同合作维护合同编号：__________搅拌站施工合同合作维护根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方搅拌站的施工建设及后期维护事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________搅拌站施工维护项目1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于搅拌站的规划设计、土建施工、设备安装、调试运营及后续维护等工作。二、双方权利和义务2.1甲方权利和义务（1）负责提供施工场地，确保乙方施工人员的安全和施工顺利进行；（2）按照合同约定支付工程款项；（3）提供乙方施工所需的水、电等基础设施；（4）协助乙方办理相关施工手续；（5）按照合同约定履行其他义务。2.2乙方权利和义务（1）按照合同约定的内容和标准完成施工任务；（2）保证施工质量和施工安全，确保施工过程中不发生重大安全事故；（3）按照合同约定期限完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任；（4）遵守国家法律法规，不得违法经营；（5）按照合同约定履行其他义务。三、合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。四、工程进度和验收4.1乙方应按照甲乙双方约定的施工计划和进度进行施工，如有特殊情况导致工期延误，乙方应提前向甲方申请，并经甲方同意后方可调整工期；4.2工程验收：工程完成后，甲方应组织相关人员对工程进行验收，乙方应按照验收标准进行自检和整改，确保工程质量符合合同约定；4.3验收合格后，甲乙双方签署验收报告，甲方支付合同约定的款项。五、质保期5.1乙方对所施工的工程提供____年的质保期；5.2质保期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的____个工作日内到达现场进行处理，否则甲方有权扣除质保金作为赔偿；5.3质保期满后，如甲方认为乙方施工的工程仍存在问题，乙方应负责解决，并承担相应费用。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失；6.2乙方如未能按照约定的工期完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的____%。七、争议解决7.1甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；7.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；8.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年；8.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方提供的施工场地地理位置示意图2.乙方施工设计方案及相关图纸3.工程款项支付凭证4.施工进度计划表5.工程验收报告6.质保金支付凭证7.违约金计算公式及相关依据文件8.争议解决法院的授权书9.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成施工，属于违约行为。2.乙方施工质量不符合合同约定，属于违约行为。3.乙方未能按时支付工程款项，属于违约行为。4.乙方未按合同约定提供施工所需基础设施，属于违约行为。5.甲方未按约定支付工程款项，属于违约行为。6.甲方未提供施工场地或施工场地不符合约定，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。2.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。3.质保金：指乙方对所施工的工程提供质保期内，按合同约定扣除的款项。4.质保期：指乙方对所施工的工程提供保修服务的期限。5.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前向甲方申请工期调整，并经甲方同意后方可调整。2.施工质量问题：乙方应按照验收标准进行自检和整改，确保工程质量符合合同约定。3.工程款项支付问题：甲乙双方应按照合同约定的付款方式和时间进行支付。4.提供基础设施不符合约定：甲方应承担违约责任，及时提供符合合同约定的人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.发生争议：甲乙双方应通过友好协商解决，协商无果的可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为乙方提供施工场地，乙方进行搅拌站施工维护的场景