2024版垫资施工合同模板

编号：__________2024版垫资施工合同模板甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版垫资施工合同模板合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同适用范围1.3合同签订主体1.4合同效力1.5合同解释权第二章：项目描述2.1项目概况2.2项目地点2.3项目规模2.4项目施工内容第三章：合同主体3.1承包方基本信息3.2发包方基本信息3.3双方代表及授权第四章：合同价款4.1合同总价4.2预付款4.3工程进度款4.4尾款结算4.5价款支付方式第五章：工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程验收标准5.3质量保证措施第六章：工期与进度6.1合同工期6.2工程进度计划6.3工期延误责任第七章：材料与设备7.1材料供应责任7.2设备供应责任7.3质量与验收第八章：施工安全与环保8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3环保要求及措施第九章：违约责任9.1承包方违约9.2发包方违约9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3仲裁第十一章：合同的变更、解除与终止11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止第十二章：合同的附则12.1合同生效条件12.2合同续签12.3合同附件第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力第十四章：附件14.1工程量清单14.2施工图纸14.3技术规范14.4双方资质证明文件14.5其他相关文件合同编号_________第一章：总则1.1合同定义1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的工程项目施工，包括但不限于土建、安装、装修、调试等工作。1.3合同签订主体本合同甲方为项目业主或其合法授权代表，乙方为具有相应施工资质并愿意承担合同义务的施工单位。1.4合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工并完成验收手续之日终止。1.5合同解释权本合同的解释权归双方共同所有，双方应共同遵守合同的约定，对于合同的解释应本着公平、公正、合理的原则进行。第二章：项目描述2.1项目概况项目名称为：_________，项目位于：_________，项目性质为：_________。2.2项目地点项目具体地点为：_________。2.3项目规模项目规模为：_________，包括：_________。2.4项目施工内容施工内容包括：_________，以及：_________。第三章：合同主体3.1承包方基本信息乙方全称为：_________，注册地为：_________，法定代表人为：_________，资质等级为：_________。3.2发包方基本信息甲方全称为：_________，注册地为：_________，法定代表人为：_________。3.3双方代表及授权双方代表为：_________，代表乙方签订本合同，并负责合同的履行。第四章：合同价款4.1合同总价本合同总价款为：_________元（大写：_________元整）。4.2预付款甲方应在本合同签订后_________日内向乙方支付预付款：_________元。4.3工程进度款乙方应按照工程进度的实际情况，向甲方申请工程进度款，甲方应在核实后_________日内支付。4.4尾款结算工程竣工并经验收合格后，甲方应支付乙方尾款：_________元。4.5价款支付方式价款支付方式为：_________。第五章：工程质量与标准5.1工程质量要求乙方向甲方保证，工程质量应符合：_________标准。5.2工程验收标准工程验收应按照：_________标准进行。5.3质量保证措施乙方应采取：_________措施，确保工程质量。第六章：工期与进度6.1合同工期本合同约定的工期为：_________日。6.2工程进度计划乙方应按照：_________制定的工程进度计划进行施工。6.3工期延误责任如乙方原因造成工期延误，应承担：_________的违约责任。第七章：材料与设备7.1材料供应责任乙方负责供应的材料的质量、数量、交付等事项，应满足：_________要求。7.2设备供应责任乙方负责供应的设备的质量、数量、交付等事项，应满足：_________要求。7.3质量与验收乙方供应的材料和设备，应按照：_________进行验收。第八章：施工安全与环保8.1安全生产责任乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工安全。8.2安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施，包括：_________。8.3环保要求及措施乙方应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环保工作，防止污染环境。第九章：违约责任9.1承包方违约如乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方承担：_________的违约责任。9.2发包方违约如甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方承担：_________的违约责任。9.3违约赔偿违约方应赔偿对方因此所遭受的损失，包括但不限于：_________。第十章：争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以采取：_________方式解决争议。10.2诉讼管辖双方同意：_________法院作为本案的诉讼管辖法院。10.3仲裁如双方选择仲裁解决争议，仲裁机构为：_________。第十一章：合同的变更、解除与终止11.1合同变更合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。11.3合同终止合同终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并承担相应费用。第十二章：合同的附则12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同续签合同到期前，双方可协商续签。12.3合同附件本合同附件包括：_________。第十三章：其他约定13.1保密条款双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。13.2知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权益。13.3不可抗力不可抗力事件发生后，双方应尽快协商，采取措施减少损失。第十四章：附件14.1工程量清单附件一：工程量清单14.2施工图纸附件二：施工图纸14.3技术规范附件三：技术规范14.4双方资质证明文件附件四：双方资质证明文件14.5其他相关文件附件五：其他相关文件甲方（盖章）：_________代表人（签字）：_________日期：_________乙方（盖章）：_________代表人（签字）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方指定的供应商采购材料，并保证材料的质量、数量、交付等事项满足合同要求。若乙方未经甲方同意，私自更换供应商，甲方有权要求乙方承担违约责任。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息，并接受甲方的检查和指导。1.3甲方变更权在合同履行过程中，甲方有权根据实际情况对工程内容、规模、质量标准等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并通知第三方中介。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证乙方应对施工过程中的质量问题负责，确保工程质量符合合同要求。若工程出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。2.2乙方进度控制乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务。若乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金。2.3乙方保密义务乙方应对与甲方相关的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，不得泄露给第三方。若乙方违反保密义务，乙方应承担相应的法律责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介应严格按照合同约定，公正、公平地履行调解、监督和协调等职责。若第三方中介未能履行职责，甲方和乙方均有权要求第三方中介承担违约责任。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用应由甲方和乙方按照约定的比例承担。若双方对费用承担比例有争议，第三方中介有权要求甲方和乙方支付其合理费用。3.3第三方中介的决策权在第三方中介的调解过程中，甲方和乙方应遵循平等、自愿的原则，接受第三方中介的决策。第三方中介的决策对双方具有约束力，双方均应予以执行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸3.技术规范4.双方资质证明文件5.其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付预付款、进度款或尾款未按约定提供施工场地、材料或设备未经乙方同意，擅自变更工程内容、规模、质量标准等未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程或出现质量问题未按约定采购材料或使用不合格材料未按约定进行施工或违反安全生产、环保要求未履行合同约定的其他义务3.第三方中介违约行为：未公正、公平地履行调解、监督和协调等职责未按约定时间提出决策或未能解决争议未遵守合同约定的保密义务或其他义务三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为达到特定目的，明确相互权利义务的书面协议。2.违约行为：合同一方或多方未履行合同约定的义务。3.违约责任：违约方应承担的合同责任，包括赔偿损失、支付违约金等。4.工期延误：合同约定的工期未能按时完成。5.工程质量：工程满足设计要求、规范标准及合同约定的程度。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细施工计划，确保按期完成工程加强现场管理，合理分配人力、物力资源2.材料质量问题：严