建设工程施工合同总包合同范本全

建设工程施工合同总包合同范本全合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施某项建设工程，需由乙方承担施工任务，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：（工程全称）1.2工程地点：（工程所在地）1.3工程规模：（工程规模描述）1.4工程内容：（工程内容描述）第二条合同价款2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：（金额），即（小写）：（金额）。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程图纸、工程量清单及其他相关资料编制的。2.3合同价款支付方式如下：（详细支付方式）第三条工期3.1工程计划开工日期：（日期）3.2工程计划竣工日期：（日期）3.3乙方应按合同约定的工期完成工程。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家及行业现行相关标准、规范要求。4.2乙方应保证工程质量，确保工程安全。第五条乙方义务5.1按合同约定的时间和质量要求完成工程。5.2负责工程现场的安全防护和环境保护工作。5.3负责工程材料、设备的管理和保管。5.4配合甲方进行工程验收。第六条甲方义务6.1按合同约定支付合同价款。6.2负责办理工程各项审批手续。6.3提供施工所需的水、电、通讯等基础设施。6.4协助乙方解决施工过程中的有关问题。第七条违约责任7.1乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程的，应向甲方支付违约金。7.2甲方未按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金。7.3双方因不可抗力导致不能履行合同的，根据实际情况协商解决。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签字）：__________代表（签字）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程图纸2.工程量清单3.工程相关标准、规范4.工程验收标准5.材料、设备清单6.工程进度计划7.安全生产措施方案8.环境保护措施方案9.工程保险证明文件10.其他与工程相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程的，属于违约行为。2.甲方未按合同约定支付合同价款的，属于违约行为。3.甲方未按合同约定提供施工所需的水、电、通讯等基础设施的，属于违约行为。4.乙方未按合同约定配合甲方进行工程验收的，属于违约行为。5.因不可抗力导致不能履行合同的，不属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担建设工程实施义务的一方。2.乙方：指承担建设工程施工义务的一方。3.合同价款：指双方约定的工程总价。4.工期：指双方约定的工程开工至竣工的时间。5.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。6.滞纳金：指未按约定时间支付价款的一方应支付给对方的违约金。7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工程进度计划，并根据实际情况协商延长工期。2.工程质量问题：解决办法：立即停工，由乙方负责整改，直至符合合同约定的质量标准。3.合同价款支付纠纷：解决办法：双方依据合同约定，按时支付或收取合同价款。4.施工过程中发生安全事故：解决办法：立即启动应急预案，按预案要求进行事故处理，并报告相关部门。5.环境保护问题：解决办法：乙方应遵守环境保护法规，采取措施防止环境污染，确保合规。五、所有应用场景：1.适用于甲方为实施某项建设工程，需由乙方承担施工任务的情况。2.适用于双方在工程质量、工期、价款等方面有明确约定的情况