下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建筑补充协议范本合同编号:__________建筑补充协议范本甲方:__________乙方:__________一、工程范围及内容1.1甲方同意将原合同约定的__________工程范围内的__________项目交由乙方施工,具体施工内容详见附件一《工程量清单》。1.2乙方应按照原合同约定的质量标准、施工工艺和进度要求完成施工任务。二、工程价款及支付2.1双方同意,本补充协议涉及的工程价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2甲方应按照原合同约定的付款方式及时向乙方支付工程价款。具体支付时间及金额详见附件二《支付计划》。三、工期调整3.1乙方应按照原合同约定的工期完成施工。如因特殊情况导致工期延误,乙方应提前向甲方提出书面申请,并征得甲方同意。3.2甲方同意,乙方在满足原合同约定的质量、安全等前提下,工期延误不超过__________天,不视为乙方违约。四、质量及验收4.1乙方应严格按照原合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2工程验收合格后,甲方应向乙方支付剩余工程价款。如验收不合格,乙方应按照甲方的要求及时整改,并承担由此产生的费用。五、违约责任5.1任何一方违反本补充协议的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金金额为合同总价款的__________%。5.2甲方逾期支付工程价款的,应按照原合同约定的逾期付款违约金计算方式向乙方支付违约金。六、争议解决6.1双方在签订本补充协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2双方在履行本补充协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本补充协议自双方签字(或盖章)之日起生效,与原合同具有同等法律效力。7.2本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________年__________月__________日附件一:《工程量清单》附件二:《支付计划》一、附件列表:1.附件一:《工程量清单》包含工程项目名称、数量、单价、总价等信息。2.附件二:《支付计划》包含支付时间、支付金额、支付方式等信息。二、违约行为及认定:1.甲方逾期支付工程价款的,应按照原合同约定的逾期付款违约金计算方式向乙方支付违约金。2.乙方未按照原合同约定的质量标准、施工工艺和进度要求完成施工任务的,视为乙方违约。3.任何一方违反本补充协议的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同中承担发包人义务的一方。2.乙方:指合同中承担承包人义务的一方。3.工程量清单:指明细工程项目、工程量、单价和总价等的清单。4.支付计划:指明确支付时间、支付金额、支付方式的计划。5.工期延误:指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。6.质量标准:指合同中约定的工程质量应达到的技术要求。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.遇到工期延误问题:及时沟通,了解延误原因。根据实际情况,调整工期计划。双方协商确定工期延误的赔偿或调整方案。2.遇到质量问题:及时停工,整改不合格部分。双方共同参与质量检查,确保工程质量。对整改后的工程进行复验,直至符合质量标准。3.遇到支付问题:按照附件二的支付计划及时支付工程价款。若甲方逾期支付,按照原合同约定的违约金计算方式支付违约金。五、所有应用场景:1.适用于甲方为工程项目发包人,乙方为承包人的建筑施
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 广东省梅州市平远县城区四校2024-2025学年九年级上学期第一次月考联考化学试题卷(解析版)
- 2021年甘肃兰州中考满分作文《向往那些有书的日子》
- 云南省昆明市(2024年-2025年小学四年级语文)统编版小升初真题((上下)学期)试卷及答案
- 广东省潮州市(2024年-2025年小学四年级语文)统编版能力评测((上下)学期)试卷及答案
- 吉林省长春市(2024年-2025年小学四年级语文)人教版竞赛题(上学期)试卷及答案
- 肺间质病变的护理
- 《 产品广告的功能语体分析》范文
- 呼吸科个案护理
- 深海石油钻探设备抗生物附着技术考核试卷
- 碳素材料在新型建筑材料中的使用考核试卷
- 管理理论发展史课件
- 铰链检测报告
- 自媒体时代下的媒体伦理与职业道德
- 大学生就业指导(高职就业指导课程 )全套教学课件
- 印尼辣椒行业现状分析
- 维修改造工程安全施工方案
- 工厂国庆节放假通知范文简单
- 头皮养护商业计划书
- Python数据分析 课件 项目4 数据分析库pandas
- 肾囊肿护理课件
- 生命的奥秘-细胞的起源与结构
评论
0/150
提交评论