市场改造施工合同范本

市场改造施工合同范本合同编号：[填写合同编号]甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]鉴于甲方拥有[填写市场名称及地址]的所有权和使用权，并计划对其进行改造施工；鉴于乙方是具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该市场改造施工工程；双方经充分协商，达成如下协议：一、工程内容1.1本工程的名称为[填写工程名称]，工程地点位于[填写市场地址]。1.2工程内容包括但不限于：[具体列出改造内容，如：装修、加固、扩建、设备安装等]1.3工程的质量要求及标准应符合[列出相关规范和标准]。二、合同价格2.1双方确认，本工程的合同总价为[填写合同总价，币种为人民币]，大写为[填写合同总价大写]。2.2乙方应按照本合同约定的工程内容和质量标准完成施工，不得以任何理由增加合同价格。3.1双方确认，本工程的合同工期为[填写合同工期，如：X个月]。3.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、付款及结算4.1双方约定，本工程付款分为[填写付款阶段，如：合同签订后、工程进度达到50%后、工程验收合格后等]。4.2付款比例为[填写付款比例，如：30%、30%、40%]。4.3乙方完成工程后，甲方应按照约定时间付款，如有延期，应支付相应的逾期付款违约金。五、工程质量及保修5.1乙方应保证工程质量，按照约定标准完成施工。5.2工程验收合格后，乙方应承担[填写保修期限，如：2年]的保修责任。六、违约责任6.1如乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。6.2如甲方未按照约定时间付款，应支付乙方逾期付款违约金。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：[填写甲方盖章]乙方（盖章）：[填写乙方盖章]签订日期：[填写签订日期]1.市场改造施工设计方案2.工程预算明细表3.付款计划时间表4.工程验收标准及方法第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[填写合同编号]甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]第三方：[填写第三方全称，如：监理公司名称]地址：[填写第三方地址]鉴于甲方拥有[填写市场名称及地址]的所有权和使用权，并计划对其进行改造施工；鉴于乙方是具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该市场改造施工工程；为了保证工程质量、进度和投资控制，甲方引入第三方作为监理单位，以确保工程按约定顺利进行；双方经充分协商，达成如下协议：一、第三方监理单位的职责和权利1.1第三方作为监理单位，负责对乙方的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、进度和投资控制符合甲方的要求。1.2第三方有权对乙方的施工过程进行现场检查，并要求乙方按照合同约定进行整改。1.3第三方有权对工程进度和质量进行评估，并提出合理化建议。1.4第三方应定期向甲方报告工程进度、质量和投资控制情况，并提供相应的监理报告。二、乙方的义务和限制2.1乙方应按照本合同约定的工程内容和质量标准完成施工，并接受第三方的监督管理。2.2乙方应按照第三方提出的合理化建议进行整改，确保工程质量符合甲方的要求。2.3乙方不得违反合同约定，擅自变更工程内容、进度和投资预算。2.4乙方应按照约定时间付款，如有延期，应支付相应的逾期付款违约金。三、甲方的权益和权利3.1甲方作为市场改造工程的所有者和受益人，有权对工程质量和进度进行监督和控制。3.2甲方有权根据第三方提供的监理报告，对乙方进行考核和评价。3.3甲方在合同约定范围内，有权对工程进行变更和调整。3.4甲方应按照约定时间付款，如有延期，应支付相应的逾期付款违约金。四、合同价格、工期和付款4.1双方确认，本工程的合同总价为[填写合同总价，币种为人民币]，大写为[填写合同总价大写]。4.2乙方应按照本合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.3双方约定，本工程付款分为[填写付款阶段，如：合同签订后、工程进度达到50%后、工程验收合格后等]。4.4付款比例为[填写付款比例，如：30%、30%、40%]。五、工程质量及保修5.1乙方应保证工程质量，按照约定标准完成施工。5.2工程验收合格后，乙方应承担[填写保修期限，如：2年]的保修责任。六、违约责任6.1如乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。6.2如甲方未按照约定时间付款，应支付乙方逾期付款违约金。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。8.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：[填写甲方盖章]乙方（盖章）：[填写乙方盖章]第三方（盖章）：[填写第三方盖章]签订日期：[填写签订日期]1.市场改造施工设计方案2.工程预算明细表3.付款计划时间表4.工程验收标准及方法第三方介入的意义和目的：第三方作为监理单位介入市场改造施工合同，旨在确保工程质量、进度和投资控制符合甲方的要求。第三方具有独立性和专业性，可以对乙方的施工过程进行全面监督管理，提出合理化建议，并定期向甲方报告工程进度、质量和投资控制情况。第三方介入有助于增加甲方的权益和权利，确保工程按照约定的内容和标准进行施工，同时对乙方进行约束和监督，防止乙方违反合同约定。甲方为主导的目的和意义：甲方作为市场改造工程的所有者和受益人，有权对工程第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[填写合同编号]数据中心建设合同范本甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]第三方：[填写第三方全称，如：监理公司名称]地址：[填写第三方地址]鉴于甲方拥有[填写数据中心名称及地址]的所有权和使用权，并计划对其进行建设；鉴于乙方是具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该数据中心建设工程；为了保证工程质量、进度和投资控制，乙方引入第三方作为监理单位，以确保工程按约定顺利进行；双方经充分协商，达成如下协议：一、第三方监理单位的职责和权利1.1第三方作为监理单位，负责对甲方的数据中心建设过程进行全面监督管理，确保工程质量、进度和投资控制符合乙方的要求。1.2第三方有权对甲方的数据中心建设过程进行现场检查，并要求甲方按照合同约定进行整改。1.3第三方有权对工程进度和质量进行评估，并提出合理化建议。1.4第三方应定期向乙方报告工程进度、质量和投资控制情况，并提供相应的监理报告。二、甲方的义务和限制2.1甲方应按照本合同约定的工程内容和质量标准完成施工，并接受第三方的监督管理。2.2甲方应按照第三方提出的合理化建议进行整改，确保工程质量符合乙方的要求。2.3甲方不得违反合同约定，擅自变更工程内容、进度和投资预算。2.4甲方应按照约定时间付款，如有延期，应支付相应的逾期付款违约金。三、乙方的权益和权利3.1乙方作为数据中心建设的施工单位，有权要求甲方按照合同约定履行义务。3.2乙方有权根据第三方提供的监理报告，对甲方进行考核和评价。3.3乙方在合同约定范围内，有权对工程进行变更和调整。3.4乙方应按照约定时间付款，如有延期，应支付相应的逾期付款违约金。四、合同价格、工期和付款4.1双方确认，本工程的合同总价为[填写合同总价，币种为人民币]，大写为[填写合同总价大写]。4.2乙方应按照本合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.3双方约定，本工程付款分为[填写付款阶段，如：合同签订后、工程进度达到50%后、工程验收合格后等]。4.4付款比例为[填写付款比例，如：30%、30%、40%]。五、工程质量及保修5.1乙方应保证工程质量，按照约定标准完成施工。5.2工程验收合格后，乙方应承担[填写保修期限，如：2年]的保修责任。六、违约责任6.1如乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。6.2如甲方未按照约定时间付款，应支付乙方逾期付款违约金。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。8.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：[填写甲方盖章]乙方（盖章）：[填写乙方盖章]第三方（盖章）：[填写第三方盖章]签订日期：[填写签订日期]1.数据中心建设设计方案2.工程预算明细表3.付款计划时间表4.工程验收标准及方法乙方为主导的目的和意义：乙方作为数据中心建设的施工