复习施工承包合同

复习施工承包合同第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]合同类型：施工承包合同甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]代表人：[填写甲方代表人]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]代表人：[填写乙方代表人]鉴于甲方为某项工程的业主或委托人（以下简称“工程”），乙方为具备相应资质和能力的施工单位（以下简称“承包人”），双方经协商一致，同意按照中华人民共和国相关法律法规和本合同的条款，由乙方承担该工程的施工任务。现双方达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程内容：[填写工程内容]1.4工程规模：[填写工程规模]1.5工程总投资：[填写工程总投资]第二条合同价格2.1合同总价：双方协商一致，工程的总承包价为人民币[填写金额]元整（大写：[填写大写金额]）。2.2价格条款：本合同价格包括完成工程所需的所有材料、人工、设备、施工设备、管理费用、税费等一切费用。2.3价格调整：除双方另有约定外，因政策调整、材料价格波动等因素导致工程成本变化的，双方可按约定进行价格调整。第三条施工期限3.1工期：乙方应按照甲方的要求，自开工之日起[填写工期天数]天内完成施工。3.2工期延误：乙方如因自身原因导致工程延期，应按约定向甲方支付违约金。第四条工程质量4.1质量标准：乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工，确保工程质量。4.2质量保修：工程验收合格后，乙方应承担[填写保修期限]年的质量保修责任。第五条付款方式5.1预付款：合同签订后[填写预付款比例]的工程款作为预付款，由甲方支付给乙方。5.2进度付款：工程进度达到[填写进度百分比]时，甲方应支付相应的工程进度款。5.3竣工付款：工程验收合格后，甲方应支付剩余的工程款。第六条合同的变更和解除6.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同解除：除非双方另有约定，任何一方不得单方面解除合同。如发生不可抗力等法定解除事由，双方应按约定解除合同。第七条违约责任7.1乙方违约：乙方如违反本合同的约定，应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。7.2甲方违约：甲方如违反本合同的约定，应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。第八条争议解决8.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。第十条合同的生效、修改和解除10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2本合同的修改和解除应由双方协商一致，并签订书面协议。第十一条附件11.1本合同附件包括：工程设计文件、施工图纸、技术要求、材料标准等。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：[填写签订日期]以上为施工承包合同的范本，具体内容需根据实际情况进行调整。请注意，本合同范本仅供参考，实际签订合同时，请务必遵循法律法规，确保合同的合法性和有效性。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[填写合同编号]合同类型：施工承包及第三方服务合同甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]代表人：[填写甲方代表人]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]代表人：[填写乙方代表人]丙方：[填写丙方全称]地址：[填写丙方地址]代表人：[填写丙方代表人]鉴于甲方为某项工程的业主或委托人（以下简称“工程”），乙方为具备相应资质和能力的施工单位（以下简称“承包人”），丙方为专业的第三方服务提供商（以下简称“第三方”），双方经协商一致，同意按照中华人民共和国相关法律法规和本合同的条款，由乙方承担该工程的施工任务，并由丙方提供与施工相关的专业服务。现双方达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程内容：[填写工程内容]1.4工程规模：[填写工程规模]1.5工程总投资：[填写工程总投资]第二条合同价格2.1合同总价：双方协商一致，工程的总承包价为人民币[填写金额]元整（大写：[填写大写金额]）。2.2价格条款：本合同价格包括完成工程所需的所有材料、人工、设备、施工设备、管理费用、税费等一切费用。2.3价格调整：除双方另有约定外，因政策调整、材料价格波动等因素导致工程成本变化的，双方可按约定进行价格调整。第三条施工期限3.1工期：乙方应按照甲方的要求，自开工之日起[填写工期天数]天内完成施工。3.2工期延误：乙方如因自身原因导致工程延期，应按约定向甲方支付违约金。第四条甲方权益保障4.1甲方权益：甲方有权对工程进度、工程质量进行监督和检查，乙方应予以配合。4.2甲方指示：甲方有权根据工程需要，向乙方发出书面指示，乙方应遵照执行。4.3甲方变更权：甲方有权在合同履行过程中，对工程的设计、施工内容等进行变更，乙方应按甲方的变更指示进行调整。第五条乙方的义务及限制5.1乙方义务：乙方应按照合同约定，完成工程施工，并保证工程质量。5.2乙方限制：乙方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方，除非甲方书面同意。第六条第三方的主体责任6.1第三方责任：丙方应按照甲方的要求，提供专业的第三方服务，包括但不限于工程监理、质量检测等。6.2第三方服务的独立性：丙方应独立于甲方和乙方，客观、公正地提供第三方服务。第七条付款方式7.1预付款：合同签订后[填写预付款比例]的工程款作为预付款，由甲方支付给乙方。7.2进度付款：工程进度达到[填写进度百分比]时，甲方应支付相应的工程进度款。7.3竣工付款：工程验收合格后，甲方应支付剩余的工程款。第八条甲方权利保障及违约责任8.1甲方权利：甲方有权根据合同约定，要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2甲方权利保障：甲方有权通过法律途径，维护自己的合法权益。第九条合同的变更和解除9.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除：除非双方另有约定，任何一方不得单方面解除合同。如发生不可抗力等法定解除事由，双方应按约定解除合同。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条保密条款11.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。第十二条第三方介入的意义和目的12.1第三方介入旨在为甲方提供专业的服务，确保工程质量和进度，同时增加乙方施工的合规性和责任感。通过第三方的独立评估和监督，甲方能够更好地控制工程风险，第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[填写合同编号]合同类型：设计、施工及第三方服务承包合同甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]代表人：[填写甲方代表人]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]代表人：[填写乙方代表人]丙方：[填写丙方全称]地址：[填写丙方地址]代表人：[填写丙方代表人]鉴于甲方为某项工程的业主或委托人（以下简称“工程”），乙方为具备相应资质和能力的设计及施工单位（以下简称“承包人”），丙方为专业的第三方服务提供商（以下简称“第三方”），各方经协商一致，同意按照中华人民共和国相关法律法规和本合同的条款，由乙方承担该工程的设计和施工任务，并由丙方提供与设计和施工相关的专业服务。现各方达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程内容：[填写工程内容]1.4工程规模：[填写工程规模]1.5工程总投资：[填写工程总投资]第二条合同价格2.1合同总价：双方协商一致，工程的总承包价为人民币[填写金额]元整（大写：[填写大写金额]）。2.2价格条款：本合同价格包括完成工程所需的所有设计费用、施工费用、材料费用、人工费用、设备费用、管理费用、税费等一切费用。2.3价格调整：除双方另有约定外，因政策调整、材料价格波动等因素导致工程成本变化的，双方可按约定进行价格调整。第三条设计和施工期限3.1设计工期：乙方应按照甲方的要求，自合同签订之日起[填写设计工期天数]天内完成工程设计。3.2施工工期：乙方应按照甲方的要求，自开工之日起[填写施工工期天数]天内完成施工。3.3工期延误：乙方如因自身原因导致设计或施工延期，应按约定向甲方支付违约金。第四条乙方权益保障4.1乙方权益：乙方有权按照合同约定，要求甲方支付设计费、施工费等费用。4.2乙方指示：乙方有权根据工程需要，向甲方发出书面指示，甲方应予以配合。4.3乙方变更权：乙方有权在合同履行过程中，对工程的设计、施工内容等进行变更，甲方应按乙方的变更指示进行调整。第五条甲方的义务及限制5.1甲方义务：甲方应按照合同约定，向乙方支付设计费、施工费等费用。5.2甲方限制：甲方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方，除非乙方书面同意。第六条第三方的主体责任6.1第三方责任：丙方应按照甲方的要求，提供专业的第三方服务，包括但不限于工程监理、质量检测等。6.2第三方服务的独立性：丙方应独立于甲方和乙方，客观、公正地提供第三方服务。第七条付款方式7.1预付款：合同签订后[填写预付款比例]的工程款作为预付款，由甲方支付给乙方。7.2进度付款：工程进度达到[填写进度百分比]时，甲方应支付相应的工程进度款。7.3竣工付款：工程验收合格后，甲方应支付剩余的工程款。第八条甲方违约及限制条款8.1甲方违约：甲方如违反本合同的约定，应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。8.2甲方限制：甲方不得干涉乙方的正常设计、施工活动，不得擅自变更工程内容。第九条合同的变更和解除9.1合同变更：