钢结构安装施工合同

钢结构安装施工合同合同编号：__________钢结构安装施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为完成钢结构工程的安装，需委托承包商承担该工程的施工；2.承包商具备完成钢结构安装工程的资质和能力；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，协商一致签订本合同。双方经充分协商，达成如下协议：第一条合同范围与工程内容1.1本合同范围内的钢结构安装工程包括但不限于：（1）钢结构的制作、运输、安装、调试及验收；（2）与钢结构安装相关的土建工程、防腐工程、防火工程等；（3）提供施工所需的临时设施、设备及材料；（4）按照合同约定提供技术支持和售后服务。1.2承包商应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术规范进行施工。第二条合同价格与支付方式2.1本合同的合同价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2业主支付承包商的款项分为三个阶段，具体支付比例和时间如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同价的30%；（3）工程验收合格后，支付合同价的40%。2.3支付款项均通过银行转账方式进行，具体账号如下：户名：__________账号：__________开户银行：__________第三条施工期限3.1承包商应按照双方约定的施工计划完成工程，施工期限自合同签订之日起至______年______月______日止。3.2承包商如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条工程质量与验收4.1承包商应对工程质量负责，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准及业主要求。4.2工程验收分为初验和终验两个阶段，具体验收时间及标准如下：（1）初验：工程完成后，由业主组织进行初验，承包商应按照合同约定提供相关资料和配合验收；（2）终验：初验合格后，由业主组织进行终验，承包商应按照合同约定提供相关资料和配合验收；（3）工程验收合格后，业主应在七个工作日内出具验收报告。4.3工程验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，并承担相应费用。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。5.2承包商如未按照约定的施工进度完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的0.5%乘以逾期天数。5.3业主如未按照约定时间支付款项，应按照逾期天数向承包商支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%乘以逾期天数。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项支付完毕后终止。甲方（业主）：乙方（承包商）：签订日期：年月日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术规范4.验收标准5.工程量清单6.付款凭证7.验收报告8.施工进度计划9.施工组织设计10.安全生产措施二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定的施工进度完成工程，视为违约。2.业主未按照约定时间支付款项，视为违约。3.工程验收不合格，视为违约。4.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.钢结构安装工程：指由钢结构构件的制作、运输、安装、调试及验收等过程组成的工程。2.合同价：指双方约定的工程总价款。3.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。4.验收合格：指工程符合国家相关法律法规、行业标准及业主要求，达到合同约定的使用功能。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，承包商承担相应违约责任。2.工程质量问题：解决办法：承包商负责整改，并承担整改费用，严重者重新施工。3.款项支付纠纷：解决办法：双方按照合同约定履行付款义务，如有争议协商解决或依法解决。4.施工安全事故：解决办法：立即启动应急预案，按法律法规及安全生产措施处理，并及时报告业主。五、所有应用场