工期延误导致的工程质量问题

工期延误导致的工程质量问题合同编号：__________合同方信息：甲方：（全称）地址：联系电话：乙方：（全称）地址：联系电话：一、名词解释：1.工期延误：指工程实际完成时间超过主合同约定的工程竣工时间。2.工程质量问题：指工程在施工过程中或竣工后，存在不符合国家相关法律法规、行业标准和主合同约定的质量问题。3.甲方：指委托乙方进行施工的一方。4.乙方：指承担施工任务的一方。二、工期延误导致的工程质量问题的处理：1.乙方应按照主合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此产生的违约责任。2.乙方在施工过程中应严格遵循国家相关法律法规、行业标准和主合同约定的质量要求，确保工程质量。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担修复、加固、返工等费用，并支付甲方因此造成的损失。3.甲方应按照主合同约定及时支付工程款，保障乙方的施工进度。如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担由此产生的违约责任。4.甲方在工程验收过程中发现工程质量问题，应及时通知乙方。乙方应在接到通知后第一时间进行整改，确保工程质量符合主合同约定。如乙方未在约定时间内整改到位，甲方有权拒绝支付尾款，并追究乙方的法律责任。三、违约责任：1.乙方未按照主合同约定工期完成工程，应支付甲方违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×逾期天数×日违约金率。日违约金率为主合同约定的日利率。2.乙方未按照主合同约定确保工程质量，导致工程质量问题，应承担修复、加固、返工等费用，并支付甲方因此造成的损失。3.甲方未按照主合同约定支付工程款，应支付乙方违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付工程款×逾期天数×日违约金率。日违约金率为主合同约定的日利率。四、争议解决：1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议的其他条款。五、其他约定：1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.《建设工程施工合同》2.工程设计图纸及相关技术文件3.工程预算书及结算书4.工程进度计划及施工方案5.工程质量检测报告6.工程验收报告7.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照主合同约定的工期完成工程。2.工程质量问题：工程在施工过程中或竣工后，存在不符合国家相关法律法规、行业标准和主合同约定的质量问题。3.未支付工程款：甲方未按照主合同约定及时支付工程款。4.未履行合同义务：双方未按照主合同约定履行各自的权利和义务。三、法律名词及解释：1.工期延误：指工程实际完成时间超过主合同约定的工程竣工时间。2.工程质量问题：指工程在施工过程中或竣工后，存在不符合国家相关法律法规、行业标准和主合同约定的质量问题。3.甲方：指委托乙方进行施工的一方。4.乙方：指承担施工任务的一方。5.违约金：违约方应支付给对方的一种经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法：双方协商确定合理的工期延期，并根据实际情况调整工程进度计划和施工方案。2.工程质量问题：解决办法：乙方应及时整改，确保工程质量符合主合同约定。如乙方未在约定时间内整改到位，甲方有权拒绝支付尾款，并追究乙方的法律责任。3.未支付工程款：解决办法：甲方应按照主合同约定及时支付工程款，保障乙方的施工进度。4.未履行合同义务：解决办法：双方应严格按照主合同约定的条款履行各自的权利和义务，如有争议，