监理工程师之水利工程目标控制自测模拟预测题库(名校卷)

监理工程师之水利工程目标控制自测模拟预测题库(名校卷)

单选题（共60题）1、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（）。A.评价目的B.评价参数C.评价角度D.评价采用的价格【答案】A2、下列关于材料预算价格的说法，错误的是（）。A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格B.采购及保管费按材料运到工地仓库的价格为计算基数，不包括运输保险费C.主要材料预算价格超过材料基价时，应按预算价计入工程单价参与取费D.从工地分仓库到各施工点的运杂费用已计入定额内，在材料预算价格中不予计算【答案】C3、因法律变化引起的价格调整，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可以索赔的是（）。A.工期B.费用C.费用+利润D.工期+费用【答案】B4、在总价合同中，由于物价上涨而使工料成本增加，按合同规定可以对合同总价进行相应的调整的合同形式称为（）。A.固定总价合同B.可调值总价合同C.包干总价合同D.固定工程量总价合同【答案】B5、在进行设备安装时，如果安装大型及有振动力的设备，适合用（）A.素混凝土基础B.钢筋混凝土基础C.钢板基础D.复合基础【答案】B6、施工阶段的质量控制中对生产过程及各环节质量进行控制属于（）。A.事前控制B.事中控制C.过程控制D.事后控制【答案】B7、施工单位对排查出的事故隐患，必须及时消除，对于重大事故隐患，其治理方案应由（）主要负责人组织制订。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.施工单位【答案】D8、网络计划中，工作自由时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）时间。A.不影响紧后工作最迟开始B.不影响紧后工作最早开始C.不影响紧后工作最早完成D.不影响后续工作最早完成【答案】B9、（）组织设计和施工单位进行设计交底。A.发包人B.设计单位C.监理单位D.质量监督机构【答案】A10、PDCA的循环过程是一个不断解决问题，不断提高质量的过程，其中关键阶段是（）。A.实施阶段B.检查阶段C.计划阶段D.处理阶段【答案】D11、以下不属于工程施工投标文件中技术标投标文件内容的是（）。A.联合体协议书B.施工组织设计C.已标价工程量清单D.资格审查资料【答案】C12、承包人应向监理机构提交其负责提供的材料和工程设备的（），并满足合同约定的质量标准。A.投标报价B.出厂报告C.质量证明文件D.验收记录【答案】C13、填筑作业应按水平层次铺填，不得顺坡填筑，分段作业面的最小长度，机械作业不应小于（）m。A.30B.50C.100D.200【答案】C14、一期、二期埋件的埋设位置、临时支撑、加固措施、埋设公差经（）自检合格后，在混凝土浇筑之前应通知监理工程师检查签证。A.安装单位B.设计单位C.建设单位D.施工单位【答案】A15、下列关于调查表法的描述中，错误的是（）。A.调査表法也叫调査分析表法或检査表法B.很少单独使用C.有固定的格式D.主要用于收集数据【答案】C16、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（）天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。A.7B.14C.28D.30【答案】B17、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。A.确定建设工期目标B.分解确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】D18、在质量管理体系的审核与评审阶段，质量管理体系审核的重点，主要是验证和确认体系文件的（）。A.适用性和有效性B.适用性和标准性C.实践性和有效性D.实践性和标准性【答案】A19、较大质量事故应由（）组织调查。A.项目法人组织调查B.项目主管部门C.省级水行政主管部门D.水利部【答案】B20、关于混凝土抗压强度的离差系数计算Cv=Sn/Rn中，正确的是（）。A.Cv代表混凝土强度的标准差B.Rn代表混凝土抗压强度的离差系数C.Sn代表统计周期内n组试件强度的平均值D.n代表样本容量【答案】D21、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。A.确定建设工期目标B.分解确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】D22、合同结算基本流程中，工程试运行合格后（）个月内，应进行财务决算。A.3~6B.1~3C.2~6D.4~6【答案】C23、由承包人在监理人的监督下进行计量，其特点不包括（）。A.可以减轻监理人中间计量的管理B.节约监理人员的人力支出C.计量工作全部由承包人进行，监理人只负责抽测、监督D.计量容易失控【答案】A24、投标人在（）前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。A.出售招标文件截止时间B.施工准备时间C.投标截止时间D.工程决算时间【答案】C25、某技术方案总投资1500万，其中资本金1000万，运营期平均利息18万，年平均所得税40.5万，项目总投资收益率12%，资本金净利润率为（）。A.16.2%B.13.95%C.12.15%D.12.00%【答案】C26、水利工程所使用的粗骨料拌合使用前检验项目不包括（）。A.含泥量B.含水量C.超逊径D.坚固性【答案】D27、水利工程施工中属于监理对承包人与发包人之间的进度协调的方法是（）。A.组织监理会议B.分析延误的原因和责任C.事前制订计划D.施工作业轻重缓急安排【答案】B28、某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款3000万元，第1年贷款500万元，第2年贷款1500万元，第3年贷款1000万元，年利率为6%，则该新建项目的建设期利息总和为（）万元。A.90.00B.180.00C.246.35D.339.11【答案】C29、在施工质量管理中，()起决定性的作用。A.环境的因素B.方法的因素C.材料的因素D.人的因素【答案】D30、在全员积极参与原则中，整个组织内各级胜任、经授权并积极参与的人员，是提高组织创造能力和提供价值能力的（）。A.控制条件B.保证条件C.充分条件D.必要条件【答案】D31、以下选项中属于项目法人完成工程建设任务凭据的是（）。A.竣工证书B.工程竣工验收鉴定书C.工程完工证书D.保修责任终止证书【答案】B32、在施工进度计划实施前，应进行层层交底落实的单位是（）。A.监理人B.设计人C.发包人D.承包人【答案】D33、某产品的目标成本为2000元，该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为900元，则该零部件成本需要降低（）元。A.260B.310C.330D.340【答案】A34、发生（发现）较大、重大和特大质量事故，事故单位要在（）小时内向有关单位写出书面报告。A.12B.24C.48D.60【答案】C35、根据合同条件的规定，工程设备运至现场后，（）应负责在现场工程设备的接收工作。A.发包人B.监理人C.承包人D.检测机构【答案】C36、建设监理三大控制目标是（）。A.范围、费用、进度B.质量、进度、投资C.安全、进度、质量D.范围、投资、质量【答案】B37、项目法人(建设单位)应根据工程规模和工程特点，按照水利部有关规定，通过资格审查招标选择勘察设计、施工、监理及第三方检测单位，并实行()。A.质量管理B.合同管理C.进度管理D.造价管理【答案】B38、对承包人提出的新工艺，监理机构应提请项目法人组织()及有关专家对工艺试验成果进行评审认定。A.检测单位B.监督单位C.设计单位D.勘察单位【答案】C39、当单元工程达不到合格标准时，应及时处理，下列关于处理后的质量等级确定说法，正确的是（）。A.全部返工重做的，可重新评定质量等级B.加固补强并经项目法人鉴定能达到设计要求，其质量评为合格C.处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理D.经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，无需再备案【答案】A40、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】A41、开工准备时，监理机构的准备工作不包括（）。A.依据监理合同约定，进场后及时设立监理机构B.提请承包人提供工程设计及批复文件C.组织编制监理规划D.依据监理规划和工程进展，结合批准的施工措施计划，及时编制监理实施细则【答案】B42、某项目的固定投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】D43、作业分类码相关描述正确的是（）。A.只能是某一EPS节点B.可以是特定项目的数据C.只能是全局的数据D.只能是某个项目的数据【答案】B44、关于工程项目中出现检验不合格项目时的处理办法，正确的是（）A.中间产品一次抽样检验不合格时，则判定该产品不合格，不得使用B.单元工程质量不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位进行检验C.工程完工后质量抽检不合格时，应组织专家论证会议对工程的使用性能进行评议D.混凝土试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验【答案】D45、若存款1000元，年利率为12%，按单利计息，则第2年年末的本利和为（）。A.1240元B.1254元C.1267元D.1305元【答案】A46、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C47、工程在正式施工前进行的质量检验属于（）质量检验。A.预先B.交接C.设备确认D.完工验收【答案】A48、监理人应在收到承包人进度款支付申请后的（）天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。A.7B.14C.28D.30【答案】B49、由于偶然性原因引起的在标准允许范围内的质量波动称为（）A.系统波动B.偶然波动C.正常波动D.异常波动【答案】C50、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级。A.进行抽检B.组织验收C.进行全部检查D.核查承包人施工记录【答案】A51、双代号时标网络计划中，以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其（）。A.总时差B.自由时差C.间歇时间D.搭接时间【答案】B52、某技术方案总投资1500万，其中资本金1000万，运营期平均利息18万，年平均所得税40.5万，项目总投资收益率12%，资本金净利润率为（）。A.16.2%B.13.95%C.12.15%D.12.00%【答案】C53、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明其（）A.生产厂B.供应商C.使用年限D.规格和型号【答案】D54、隐蔽工程施工过程质量控制中，当承包人未通知监理单位到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理单位有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，经验证质量合格，由此增加的费用和（或）工期延误由（）承担。A.勘察单位B.承包人C.发包人D.监理单位【答案】B55、大中型水利基本建设项目的项目建议书经技术审查后，报（）审批。A.国家发展改革委B.水利部或委托流域机构C.省级水行政主管部门D.国务院【答案】A56、下列关于质量检验不合格项目处理的说法，不正确的有（）。A.原材料一次抽样检验不合格时，则该批次原材料定为不合格B.工序质量不合格时，应按合同要求进行处理C.混凝土（砂浆）试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验D.单元工程质量不合格时，可以进行返工重作【答案】A57、防渗体及均质坝的横向接坡不应陡于（）其高差和与岸坡接合坡度均应符合设计要求。A.1:1.3B.1:1.5C.1:3D.1:5【答案】C58、为了更好地发挥施工设备的使用效果和质量效果，（）应督促承包人做好施工设备的使用管理工作。A.发包人B.监理人C.质量监督机构D.检测机构【答案】B59、水利工程施工中属于监理对承包人与发包人之间的进度协调的方法是（）。A.组织监理会议B.分析延误的原因和责任C.事前制订计划D.施工作业轻重缓急安排【答案】B60、施工阶段投资控制的起点是（）。A.备用资金使用计划B.资金使用计划C.施工预算D.工程总造价【答案】B多选题（共45题）1、下列关于阶段验收说法正确的是（）。A.阶段验收由项目法人主持B.大型水利工程阶段验收前应进行技术预验收C.下闸蓄水后，施工单位完成蓄水安全鉴定D.阶段验收鉴定书是阶段验收的备查资料E.验收主持单位自阶段验收通过之日起30个工作日制作阶段验收鉴定书【答案】BD2、分权制衡原则是民主政治的重要内容，它源于古代西方政治思想，直至近代才作为重要的政治原则得以确立和完善。下列对分权制衡原则及其相关含义理解错误的是哪一项？（）A.英国思想家洛克是分权制衡理论的集大成者B.分权制衡原则强调将国家权力分为不同的类型，从而实现权力间的相互制约C.分权制衡原则的目的是防止国家权力的滥用D.分权制衡原则典型地体现在1787年美国宪法中【答案】A3、国家主权豁免是指国家的行为及其财产不受或免受他国管辖。国家主权豁免的放弃可以分为明示放弃和默示放弃两种。关于国家主权豁免的放弃，下列说法正确的是哪项？（)A.国家豁免的默示放弃包括国家作为原告在外国法院提起诉讼，出庭阐述立场等B.国家对于管辖豁免的放弃并不意味着对执行豁免的放弃C.国家在外国领土范围内从事商业行为本身就意味着豁免的放弃D.联合国大会通过的《国家及其财产管辖豁免条款草案》采纳了限制豁免主义立场，由此可见，限制豁免原则已经发展成为一项有效的国际习惯法规则【答案】B4、下列分析指标属于偿债能力分析指标的有（）。A.偿债备付率B.总投资收益率C.投资回收期D.利息备付率E.净年值【答案】AD5、提高产品价值的途径有（）。A.功能不变，成本降低B.功能提高，成本不变C.功能小提高，成本大提高D.功能大提高，成本小增加E.功能提高，成本降低【答案】ABD6、旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的（）在施工现场全程旁站，及时发现和处理旁站过程中出现的质量问题。A.所有部位B.所有工序C.关键部位D.关键工序E.主体工程【答案】CD7、下列关于中央对特)iij行政区行使权力的说法中，错误的是哪一项？（）A.中央人民政府负责管理与特别行政区有关的外交事务B.中央包括全国人民代表大会及其常委会、国务院和中央军委C.全国人大常委会无权修改特别行政区基本法D.中央人民政府依法任命特别行政区行政长官和主要官员【答案】B8、关于民族自治地方的自治权，下列说法中错误的是哪些选项？（）A.根据宪法和法律的规定，自治区、自治州制定的自治条例和单行条例须报全国人大常委会批准后才能生效B.如果上级国家机关的决议、决定、命令和指示，有不适合民族自治地方实际情况的，自治机关可以自行变通执行或停止执行C.在执行国家税法时，对属于地方财政收入的某些需要从税收上加以照顾和鼓励的，可以决定实行减税或免税，但须报省或自治区人大常委会批准D.民族自治地方的自治机关依照国家军事制度和当地的实际需要，可自行组织维护社会治安的公安部队【答案】ABCD9、工程质量抽样检验中，关于“两类风险”，下列说法正确的是（）。A.第一类风险是将不合格品判断为合格品B.第一类风险是将合格品判断为不合格品C.两类风险经过我们的努力是完全可以避免的D.两类风险是不可能完全避免的E.第一类风险称为用户风险【答案】BD10、对工程质量进行评定的目的包括（）等。A.提高设计水平B.鉴定工程质量是否达到合同要求C.能否进行验收D.评优的依据E.鉴定材料品种规格【答案】BCD11、根据《水利工程质量管理规定》，关于项目各参与方的责任的说法，错误的有（）A.监理单位要加强工程质量管理，建立健全施工质量检查体系，根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度B.建设单位应组织设计和施工单位进行设计交底C.监理单位应根据监理合同组织招标工作D.设计单位应按水利部有关规定在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见E.施工单位必须接受水利工程质量监督机构对其资质和质量保证体系的监督检查【答案】AC12、下列哪些选项属于质量控制的内容？（）A.规定控制标准B.制定具体的控制方法C.开发新技术、新工艺D.明确所采用的检验方法E.实际进行检验【答案】ABD13、张某是区人大代表候选人之一，该选区共有选民24，249人，根据现行法律规定，在下列何种情况下，他能顺利当选？（）A.参加投票的人数为10，765人，张某获得选票8854张B.参加投票的人数为13，476人，张某获得选票6928张C.参加投票的人数为16,874人，张某获得选票7864张D.参加投票的人数为20，101人，张某获得选票9765张【答案】B14、下列关于发包人施工缺陷索赔的说法中，正确的有（）。A.承包人施工质量不符合施工技术条款的规定，发包人有权向承包人追究责任B.承包人使用的设备和材料不符合合同规定，发包人有权要求补偿经济损失C.承包人在规定的期限内仍未完成修补缺陷工作，发包人有权雇佣他人来完成工作D.承包人在规定的期限内仍未完成修补缺陷工作，发包人雇佣他人产生的费用由发包人承担E.承包人在保修期满以前未完成应进行修补的工程，发包人有权向承包人追究责任【答案】ABC15、在工程网络计划中，关键路线是（）。A.长度最长的路线B.时标网络计划中无波形线的路线C.单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的路线D.双代号网络计划中由关键节点组成的路线E.双代号网络计划中无虚工作的路线【答案】AB16、建设工程进度控制计划体系中，施工单位的进度计划主要包括（）A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.单位工程施工进度计划D.分部分项工程进度计划E.资金流动计划【答案】ABCD17、清末负责第一部独立商法典制定的是、（)A.商部B.北洋大臣C.法部和户部D.法律编察馆【答案】A18、下列关于发包人提供材料和工程设备说法正确的有（）。A.发包人应在材料和工程设备到货7d前通知承包人B.承包人会同监理机构在约定地点赶赴现场验收C.发包人提供的材料设备全程由发包人运输保管D.发包人要求提前交货，承包人可以拒绝E.承包人要求更改交货地点所增加的费用和工期由承包人负责【答案】AB19、下列关于建设项目经济评价的说法正确的有（）。A.建设项目经济评价是在建设项目投资决策前进行的工作B.建设项目经济评价是项目中期工作的重要内容C.项目的经济评价是建设项目决策阶段的核心内容D.项目的经济评价是进行项目决策的主要依据E.决策工作的不同阶段，经济评价的要求是相同的【答案】ACD20、根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计（2010）51号），项目后评价中的过程评价包括（）等内容。A.社会影响评价B.环境影响评价C.财务评价D.运行管理评价E.建设实施评价【答案】D21、法院的下列哪一做法体现了集中审理原则的要求：A.甲、乙、丙三位审判员组成的合议庭不仅负责审理投放危险物质案，而且为了提高司法效率，同时还承担敲诈勒索案的审理工作B.法院在审理生产销售有毒有害食品案中，需要出庭的鉴定人因正当理由无法出庭而延期审理，由于延期时间较长，合议庭再次开庭时，重新审理该案件C.合议庭成员因故不能继续审理的，应当由在场的候补法官、候补陪审员替换，并重新审理D.庭审中合议庭某一成员突发疾病退出审判后，如果现场没有法官、陪审员可以替换，则在庭外指派其他审判人员，继续审理【答案】B22、拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀，其中需满足规定的项目有（）。A.水的pH值B.不溶物的含量C.可溶物的含量D.难溶物的含量E.硫化物的含量【答案】ABC23、根据《水利水电标准招标文件》以下工程按照m3计量的是（）A.预应力混凝土B.劈裂灌浆C.钢筋混凝土防渗墙D.浆砌石E.一般土方开挖【答案】AD24、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223--2008），政府验收主要包括（）A.竣工验收B.单位工程验收C.专项验收D.阶段验收E.水电站中间机组启动验收【答案】ACD25、质量管理体系包括（）。A.组织确定计划B.组织确定目标C.为获得期望的结果确定过程D.为获得期望的结果确定进度E.为获得期望的结果确定所需资源【答案】BC26、水利工程竣工验收委员会由（）的代表和专家组成。A.竣工验收主持单位B.地方人民政府和部门C.建设单位D.质量监督机构E.工程运行管理单位【答案】ABD27、工程项目建设由于涉及面广，是一个极其复杂的综合过程，主要表现在以下哪些个方面？（）A.项目难易程度不一B.形成过程的复杂性C.影响因素多D.波动性大E.质量隐蔽性【答案】BCD28、施工阶段监理单位进行质量控制的依据主要包括（）等。A.工程合同文件B.设计文件C.设备供应单位提供的设备安装说明书D.工程材料试验的技术标准E.有关质量方面的法律、法规【答案】ABC29、下列关于阶段验收说法正确的是（）。A.阶段验收由项目法人主持B.大型水利工程阶段验收前应进行技术预验收C.下闸蓄水后，施工单位完成蓄水安全鉴定D.阶段验收鉴定书是阶段验收的备查资料E.验收主持单位自阶段验收通过之日起30个工作日制作阶段验收鉴定书【答案】BD30、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.参与质量事故的分析处理E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABCD31、建立质量管理体系的主要目的有（）。A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD32、关于可以适用当事人和解的公诉案件诉讼程序的案件范围，下列哪一选项是正确的A.侮辱诽谤罪B.过失泄露国家秘密罪C.刑讯逼供罪D.过失致人重伤罪【答案】D33、工程建设质量保证体系由（）组成。A.思想保证体系B.组织保证体系C.工作保证体系D.质量检验E.责任制【答案】ABC34、关于工程签证和工程洽商，下列说法中正确的有（）。A.工程签证可以作为合同协议附件B.工程洽商文件不可以作为合同协议附件C.工程签证确认的工作量具有“合同外”或“工程量清单外”的特点D.工程洽商确认的工作量具有“合同外”或“工程量清单外”的特点E.工程签证和工程洽商都会引发工程变更【答案】AC35、建立质量管理体系的主要目的有（）。A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD36、可行性研究阶段编制投资估算与编制设计概算是相同的有（）等。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.编制方法E.计算标准【答案】ABC37、堤防工程按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.功能D.工程结构E.部位【答案】AC38、赵某在火车站附近开车横冲直撞，导致多人受伤，后被警察制服，依法追究其刑事责任。在案件审理过程中，法院发现赵某符合强制医疗条件，下列说法正确的是：A.按照不告不理的原理，法院应当建议检察院向其补充强制医疗申请B.在决定强制医疗前，法院可以采取临时的保护性约束措施C.法院应当