2024年软件开发合同常规版（3篇）

第3页共3页2024年软件开发合同常规版甲方：_____乙方：_____上述甲，乙双方经友好协商一致，达成以下协议。双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权力和义务，忠实地履行本合同。第一条合同项目乙方为甲方开发_____软件。第二条软件价格，付款方法1.软件价格：乙方向甲方开发的_____软件，软件总开发费用为____元人民币。2.付款方法：在本合同签订时甲方必须向乙方交付软件项目总价的____%，即____元人民币。软件由乙方开发完毕，并由甲方检验通过后，甲方向乙方再付软件项目总价的____%开发款项，即____元人民币，项目运行一个月后，再付余下的____%，即____元人民币。3.税率：该项目不含税，含税普票另加项目总价的6%，增值税另加项目总价的17%。第三条软件开发时间及售后服务在本合同签定当日起，乙方开始软件的开发。开发时间为____个工作日。即从____年____月____日起至____年____月____日止。经双方协商一致，可以延长或缩短该期限。软件验收完成一年内为免费售后服务时间，从第二年起每年维护费用为：￥1000元。第四条软件验收标准1.甲方所开发的软件符合乙方呈甲方的附件要求及各项技术指标即为合格.2.乙方验收时,不得对甲方所开发的软件提出附加条件.3.甲方完成软件工作,乙方应在三日内组织验收,超过七日不验收,视为验收合格.第五条售后服务条款及时间1.售后服务内容包括软件缺陷、故障等，乙方应免费给予完成。2.在售后服务期内，乙方保证在出现应用系统故障时应及时、积极响应，遇有特殊情况双方协商。第六条甲方运行软件的电脑硬件设备及操作系统由甲方自行解决。乙方不会替甲方的电脑平台提供升级或维护，并不会为甲方其它软件版权等事宜负任何责任。第七条甲方在软件使用过程中，如果要增加合同附件(功能设计书)之外的其它功能，则要另行支付乙方开发费用;如属软件本身质量问题，乙方免费为甲方修正。第八条知识产权条款1.根据本合同产生的全部研究开发成果(包括软件产品和以此为基础研发出的其他技术成果)的知识产权归甲方所有。2.双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。第九条其它1.乙方只负责开发软件，甲方使用该软件做其他事务，后果由甲方承担。2.除在不可抗力或双方协议的情况下，本合同书不能取消。3.如双方在合同期内有任何争议，应友好协商解决。若协商不成，可提交市经济仲裁机构促裁。第十条本合同一式两份，甲乙双方各持一份。第十一条本合同从合同签定日起生效。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日2024年软件开发合同常规版（2）软件开发合同甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]鉴于甲方拥有软件开发需求，乙方具备相应的开发能力和经验，双方本着平等互惠、共同发展的原则，达成以下协议：第一条合同的目的及范围1.1甲方委托乙方开发软件，具体需求见附件《软件开发需求文档》。1.2乙方负责根据甲方的需求文档进行软件开发、测试和交付，并提供相应的技术支持和维护服务。第二条交付时间和规范2.1乙方应在签订合同后[具体天数]内按照约定的交付时间完成相应的软件开发工作。2.2甲方有权要求乙方提供软件开发进度报告和测试报告。2.3乙方交付的软件应符合甲方的需求文档中约定的功能、界面和性能要求，并通过甲方的验收测试。第三条技术支持和维护3.1乙方在交付软件后，应提供[具体时长]的免费技术支持和维护服务。3.2乙方应确保及时响应甲方的技术支持和维护请求，并在合理的时间内解决相关问题。第四条付款方式4.1甲方应按照以下付款方式支付费用：（1）在签订合同时支付[合同总金额]%作为预付款；（2）在乙方交付软件并通过验收测试后，支付剩余[合同总金额]%作为尾款。4.2甲方应在估计的交付日期[具体天数]前支付预付款；尾款应在软件交付并通过验收测试后的[具体天数]内支付。4.3甲方逾期未付款的，应按照逾期的天数支付合同总金额的[逾期利率]%作为违约金。第五条保密条款5.1本合同的保密条款适用于双方在履行合同过程中获知的商业机密、技术秘密和其他保密信息。5.2双方在签署本合同时即视为同意严格遵守保密条款，并对泄露、不当使用或不当保护保密信息承担相应的法律责任。第六条违约责任6.1若乙方未按本合同的约定完成软件开发或未按时交付软件，则应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此而遭受的损失。6.2任何一方违反本合同的其他约定，应按照法律的规定承担相应的违约责任。第七条知识产权和责任保险7.1除非另有约定，本合同下的软件开发成果的知识产权归属乙方所有。7.2乙方应保证其提供的软件开发成果不侵犯第三方的知识产权。7.3乙方应保证其在软件开发过程中使用的技术和软件工具的合法性和正当性，并承担因此导致的侵权责任。7.4乙方应购买和维持合适的责任保险，以保障甲方在软件开发过程中可能产生的损失和风险。第八条合同的生效和解除8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[具体年限]。8.2在本合同有效期内，若任一方需解除合同，应提前[具体天数]以书面形式通知对方，并承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1本合同的履行受中华人民共和国法律的约束。9.2双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。9.3如经协商无法解决争议，则争议应提交有管辖权的人民法院解决。第十条其他事项10.1本合同的补充和修改应经双方书面协商一致并签署补充协议。10.2本合同的任何附件具有与本合同同等的法律效力。甲方：签字：日期：乙方：签字：日期：2024年软件开发合同常规版（3）1.合同目的本合同是由软件开发商和委托方签订的，旨在明确双方在软件开发项目中的权责和义务，确保项目顺利进行、交付满意的软件产品。2.定义2.1.软件开发商：指完成软件开发任务的一方，具备软件开发能力和经验。2.2.委托方：指委托软件开发商开发软件的一方，具备软件需求和资金支持能力。3.项目描述3.1.项目名称：[填写项目名称]3.2.项目目标：[填写项目目标和范围]3.3.项目期限：[填写项目开始和结束日期]4.软件开发商权责4.1.根据委托方提供的需求和功能要求，开发符合要求的软件产品。4.2.提供项目计划和进度管理，保证项目按时完成。4.3.提供软件测试和质量保证，确保交付的软件产品符合质量标准。4.4.提供软件培训和技术支持，保证委托方能够顺利使用软件产品。5.委托方权责5.1.提供详细的软件需求和功能要求，确保软件开发商可以准确理解项目需求。5.2.提供及时反馈和意见，参与软件开发过程中的讨论和决策。5.3.按时支付软件开发费用，同时向软件开发商提供必要的技术支持和配合。6.付款方式6.1.委托方按阶段支付软件开发费用，每阶段支付比例为[填写比例]，详细的付款节点和金额将在项目进展中明确定义。6.2.所有费用均以人民币支付，支付方式为[填写支付方式]。7.知识产权7.1.软件开发商在软件开发过程中独立创作的软件代码和相关文档，归软件开发商独立所有，委托方不得非法使用、复制和发布。7.2.委托方提供的软件需求和相关资料，归委托方独立所有，软件开发商不得非法使用、复制和发布。8.保密条款8.1.双方必须保守本合同中的商业秘密和技术信息，不得向任何第三方透露或使用该商业秘密和技术信息。8.2.本保密条款在合同终止后依然有效，双方在合作期间和解除合同后均有保密义务。9.其他条款9.1.合同变更：任何对合同的修改和补充必须经双方协商一致，并以书面形式确认。9.2.合同终止：若项目无法按计划完成，双方可协商解除合同。9.3.争议解决：双方在合作中出现的争议应以友好协商方式解决，若协商无果，应提交至有管辖权的仲裁机构解决。10.合同效力10.1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。10.2