2024打井工程施工合同

编号：__________2024打井工程施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024打井工程施工合同合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方1.2工程地点1.3工程时间1.4工程内容1.5术语定义第二章：合同价格及支付2.1工程总价2.2价格调整2.3支付方式2.4进度付款2.5最终支付第三章：工程质量与标准3.1工程质量要求3.2施工标准3.3质量保证措施3.4质量验收第四章：工程进度与时间安排4.1施工计划4.2关键节点4.3延期规定4.4提前完成奖励第五章：施工材料与设备5.1材料供应5.2设备要求5.3材料验收5.4设备安装与调试第六章：施工安全与环保6.1安全措施6.2安全事故处理6.3环保要求6.4现场管理第七章：技术支持与服务7.1技术咨询7.2设计变更7.3施工指导7.4售后服务第八章：违约责任与赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿金额计算8.4争议解决方式第九章：合同变更与解除9.1变更条件9.2变更程序9.3解除条件9.4解除程序第十章：合同争议解决10.1争议解决方式10.2调解10.3仲裁10.4诉讼第十一章：合同的生效、终止与继承11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同继承第十二章：其他条款12.1保密条款12.2不可抗力12.3信息披露12.4法律适用第十三章：附件13.1工程设计图纸13.2施工方案13.3材料及设备清单13.4相关资质证明文件第十四章：附录14.1合同签订日期14.2合同双方联系人信息14.3合同盖章页合同编号2024_打井工程施工合同第一章：合同主体及定义1.1合同双方甲方：__________乙方：__________1.2工程地点工程位于__________，具体坐标为__________。1.3工程时间工程预计开始日期为__________，预计结束日期为__________。1.4工程内容工程内容包括__________，具体为__________。1.5术语定义打井工程：指按照设计要求，在指定地点进行井位选择、钻井、成井、试压等工序，以获取地下水资源的工程。第二章：合同价格及支付2.1工程总价工程总价为人民币__________元（大写：__________元整）。2.2价格调整工程价格调整的方式为__________。2.3支付方式支付方式为__________，分别于__________时支付。2.4进度付款进度付款的比例为__________。2.5最终支付工程验收合格后，支付剩余的__________元。第三章：工程质量与标准3.1工程质量要求工程质量应符合__________标准。3.2施工标准施工标准应符合__________的要求。3.3质量保证措施乙方应采取__________措施保证工程质量。3.4质量验收工程验收的方式为__________。第四章：工程进度与时间安排4.1施工计划施工计划应由乙方在__________前提交给甲方。4.2关键节点关键节点包括__________，应在__________前完成。4.3延期规定工程延期应提前__________天通知甲方，并说明原因。4.4提前完成奖励若工程提前完成，则乙方将获得__________元的奖励。第五章：施工材料与设备5.1材料供应乙方应保证__________材料供应。5.2设备要求乙方应使用__________设备进行施工。5.3材料验收材料验收的标准和方式为__________。5.4设备安装与调试设备安装与调试应在__________内完成。第六章：施工安全与环保6.1安全措施乙方应制定__________安全措施，并严格执行。6.2安全事故处理安全事故的处理方式为__________。6.3环保要求乙方应遵守__________环保要求。6.4现场管理乙方应负责__________现场的日常管理工作。第八章：违约责任与赔偿8.1违约行为违约行为包括__________，具体为__________。8.2违约责任违约责任的具体规定为__________。8.3赔偿金额计算赔偿金额的计算方式为__________。8.4争议解决方式争议解决方式为__________。第九章：合同变更与解除9.1变更条件变更条件为__________。9.2变更程序变更程序的具体规定为__________。9.3解除条件解除条件为__________。9.4解除程序解除程序的具体规定为__________。第十章：合同争议解决10.1争议解决方式争议解决方式为__________。10.2调解调解的具体规定为__________。10.3仲裁仲裁的具体规定为__________。10.4诉讼诉讼的具体规定为__________。第十一章：合同的生效、终止与继承11.1合同生效条件合同生效条件为__________。11.2合同终止条件合同终止条件为__________。11.3合同继承合同继承的具体规定为__________。第十二章：其他条款12.1保密条款保密条款的具体规定为__________。12.2不可抗力不可抗力的具体规定为__________。12.3信息披露信息披露的具体规定为__________。12.4法律适用法律适用为__________。第十三章：附件13.1工程设计图纸附件一：工程设计图纸。13.2施工方案附件二：施工方案。13.3材料及设备清单附件三：材料及设备清单。13.4相关资质证明文件附件四：相关资质证明文件。第十四章：附录14.1合同签订日期合同签订日期为__________。14.2合同双方联系人信息甲方联系人：__________乙方联系人：__________14.3合同盖章页[此处为合同盖章页]甲方签字：__________日期：__________乙方签字：__________日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商，并按照甲方的要求采购材料。若乙方需更换材料供应商，需提前征得甲方的书面同意。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求提供施工进度、质量等相关信息。3.甲方变更权甲方有权在合同执行过程中对工程内容、工程质量标准、工程进度等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并确保工程质量符合甲方的要求。4.甲方终止权甲方有权在合同执行过程中终止合同。若甲方终止合同，乙方应按照甲方的要求立即停止施工，并按照甲方的要求处理后续事宜。5.甲方索赔权若乙方施工过程中出现质量问题、进度延误等违约行为，甲方有权向乙方提出索赔。乙方向甲方支付的赔偿金额计算方式为：赔偿金额=违约行为导致的直接经济损失×赔偿比例。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方自主采购权乙方有权自主选择材料供应商。若甲方指定材料供应商，乙方有权根据实际情况提出更换材料供应商的申请，并征得甲方的书面同意。2.乙方施工质量保障乙方应保证施工质量，确保工程验收合格。若工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担因此产生的费用。3.乙方进度控制乙方应按照合同约定的工期完成施工。若乙方施工进度延误，乙方应按照甲方的要求支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=延误天数×每日违约金比例。4.乙方保密义务乙方应对合同内容及甲方提供的技术资料保密，不得泄露给第三方。若乙方泄露合同内容或技术资料，乙方应承担相应的法律责任。5.乙方不可抗力应对如乙方因不可抗力导致无法履行合同，乙方应立即通知甲方，并采取措施减轻损失。若乙方不能履行合同，甲方有权终止合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介负责协调甲方、乙方之间的合同履行，确保合同顺利进行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的问题。2.第三方中介费用第三方中介的费用由甲方承担。若合同履行过程中出现额外费用，甲方有权根据实际情况要求乙方承担部分或全部费用。3.第三方中介终止权甲方、乙方均有权终止第三方中介的服务。终止第三方中介服务后，甲方、乙方应自行处理合同履行过程中出现的问题。4.第三方中介违约责任若第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的违约责任。第三方中介的违约责任包括但不限于：赔偿甲方、乙方的经济损失、支付违约金等。5.第三方中介保密义务第三方中介应对合同内容及甲方、乙方提供的技术资料保密，不得泄露给无关第三方。若第三方中介泄露合同内容或技术资料，第三方中介应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.材料及设备清单4.相关资质证明文件5.保密协议6.不可抗力证明7.技术规范与标准8.工程验收报告9.变更申请单10.索赔通知书11.违约金计算公式12.调解协议书13.仲裁裁决书14.法院判决书二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付进度款未提供施工所需场地、水源等条件未履行合同约定的监督义务未同意乙方提出的合理变更请求2.乙方违约行为未按约定时间完成施工施工质量不符合约定标准未按约定使用甲方指定的材料供应商未及时通知甲方施工进度及质量情况3.第三方中介违约行为未能neutral地协调甲方、乙方关系未按约定时间完成协调工作泄露合同内容及技术资料未履行合同约定的保密义务三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的违约赔偿金额。3.仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行审理的一种争议解决方式。4.诉讼：指合同双方将合同争议提交人民法院进行审理的一种争议解决方式。5.索赔：指一方因对方违约行为而遭受损失，向对方提出的要求赔偿的权利。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误解决办法：协商确定合理的延期时间，并根据延期天数计算违约金。2.施工质量问题解决办法：立即停工整改，直至符合合同约定的质量标准。3.材料供应问题解决办法：及时沟通，甲方协助乙方协调供应商，确保材料供应。4.合同变更解决办法：双方协商一致后，签订书面变