本建设工程施工合同(2024版)

编号：__________本建设工程施工合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

本建设工程施工合同(2024版)合同目录第一章：合同主体1.1发包人1.2承包人第二章：合同标的2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算第四章：合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误4.4工期提前第五章：质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3施工质量5.4验收标准第六章：合同履行6.1承包人义务6.2发包人义务6.3合同变更6.4合同解除第七章：违约责任7.1承包人违约7.2发包人违约7.3违约赔偿第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼第九章：合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止第十章：合同的附件10.1附件目录10.2附件内容第十一章：其他约定11.1保密条款11.2知识产权11.3环境保护11.4不可抗力第十二章：法律适用和争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三章：合同的修订和补充13.1修订和补充的条件13.2修订和补充的程序第十四章：合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人合同编号_________第一章：合同主体1.1发包人：1.1.1名称：____________1.1.2地址：____________1.1.3联系人：____________1.1.4联系方式：____________1.2承包人：1.2.1名称：____________1.2.2地址：____________1.2.3联系人：____________1.2.4联系方式：____________第二章：合同标的2.1工程概述：2.1.1工程名称：____________2.1.2工程性质：____________2.1.3工程目标：____________2.2工程地点：2.2.1具体位置：____________2.2.2地理坐标：____________2.3工程规模：2.3.1工程面积：____________2.3.2工程结构：____________2.4工程内容：2.4.1工程主要建设内容：____________2.4.2工程次要建设内容：____________第三章：合同价格3.1合同总价：3.1.1总价金额：____________3.1.2币种：____________3.2价格调整：3.2.1调整条件：____________3.2.2调整方式：____________3.3预付款：3.3.1预付款金额：____________3.3.2预付款支付时间：____________3.4进度付款：3.4.1进度付款条件：____________3.4.2进度付款比例：____________3.5竣工结算：3.5.1结算条件：____________3.5.2结算方式：____________第四章：合同工期4.1开工日期：4.1.1计划开工日期：____________4.1.2实际开工日期：____________4.2竣工日期：4.2.1计划竣工日期：____________4.2.2实际竣工日期：____________4.3工期延误：4.3.1延误责任：____________4.3.2延误后果：____________4.4工期提前：4.4.1提前条件：____________4.4.2提前奖励：____________第五章：质量标准5.1工程质量：5.1.1质量要求：____________5.1.2质量检测标准：____________5.2材料质量：5.2.1材料要求：____________5.2.2材料检测标准：____________5.3施工质量：5.3.1施工要求：____________5.3.2施工检测标准：____________5.4验收标准：5.4.1验收条件：____________5.4.2验收程序：____________第六章：合同履行6.1承包人义务：6.1.1工程进度：____________6.1.2工程质量：____________6.1.3工程安全：____________6.2发包人义务：6.2.1提供施工场地：____________6.2.2支付合同价款：____________6.2.3办理相关手续：____________6.3合同变更：6.3.1变更条件：____________6.3.2变更程序：____________6.4合同解除：6.4.1解除条件：____________6.4.2解除程序：____________第七章：违约责任7.1承包人违约：7.1.1违约行为：____________7.1.2违约责任：____________7.2发包人违约：7.2.1违约行为：____________7.2.2违约责任：____________7.3违约赔偿：7.3.1赔偿条件：____________7.3.2赔偿方式：____________第八章：争议解决8.1争议解决方式：8.1.1协商解决：____________8.1.2调解解决：____________8.1.3仲裁解决：____________8.1.4诉讼解决：____________8.2仲裁：8.2.1仲裁机构：____________8.2.2仲裁地点：____________8.2.3仲裁语言：____________8.3诉讼：8.3.1诉讼地点：____________8.3.2诉讼法院：____________第九章：合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件：9.1.1合同签署：____________9.1.2政府批准：____________9.1.3其他条件：____________9.2合同变更：9.2.1变更条件：____________9.2.2变更程序：____________9.3合同终止：9.3.1终止条件：____________9.3.2终止程序：____________第十章：合同的附件10.1附件目录：10.1.1附件名称：____________10.1.2附件内容：____________10.2附件内容：10.2.1附件一：____________10.2.2附件二：____________第十一章：其他约定11.1保密条款：11.1.1保密内容：____________11.1.2保密期限：____________11.2知识产权：11.2.1知识产权归属：____________11.2.2使用限制：____________11.3环境保护：11.3.1环保要求：____________11.3.2环保责任：____________11.4不可抗力：11.4.1不可抗力事件：____________11.4.2不可抗力后果：____________第十二章：法律适用和争议解决12.1法律适用：12.1.1适用法律：____________12.1.2法律解释：____________12.2争议解决：12.2.1争议解决方式：____________12.2.2适用法院或仲裁机构：____________第十三章：合同的修订和补充13.1修订和补充的条件：13.1.1修订条件：____________13.1.2补充条件：____________13.2修订和补充的程序：13.2.1修订程序：____________13.2.2补充程序：____________第十四章：合同的签署14.1签署日期：____________14.2签署地点：____________14.3签署人：14.3.1签署人姓名：____________14.3.2签署人职位：____________14.3.3签署人签名：____________甲方（发包人）：____________乙方（承包人）：____________（双方在此处签字）日期：____________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方的要求与指定的供应商签订材料供应合同，并承担因材料质量、供应等原因产生的责任。1.2工程变更：甲方有权根据项目需要对工程进行变更。乙方应按照甲方的要求进行相应的工程变更，并承担因变更产生的额外费用和工期延误责任。1.3质量控制：甲方有权对工程的进度、质量、安全等方面进行监督和检查。乙方应积极配合甲方的监督和检查，并按照甲方的要求进行整改。1.4工期延误赔偿：如乙方因自身原因导致工期延误，甲方有权按照合同约定向乙方追讨违约金。违约金的计算方式为：每延误一天，乙方应支付合同总价款的千分之二的违约金。1.5甲方人员现场管理：甲方有权指派人员常驻施工现场进行管理。乙方应提供必要的办公和生活条件，并支付甲方人员的工资和福利。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自主选择材料供应商：乙方有权自主选择材料供应商，并承担因材料质量、供应等原因产生的责任。甲方不得干预乙方的材料采购决策。2.2工程进度报告：乙方应定期向甲方报告工程进度，包括但不限于已完成工程量、工程质量、存在的问题及预计解决时间等。2.3安全事故报告：如乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应立即向甲方报告，并按照甲方的要求进行处理。乙方应承担因安全事故产生的全部责任。2.4工程质量保修：乙方应对工程质量承担保修责任。保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期内乙方应免费修复或更换因施工原因导致的质量问题。2.5乙方人员现场管理：乙方应自行负责施工现场的管理工作，并确保施工现场的安全、卫生和秩序。甲方有权对乙方施工现场进行监督和检查。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。中介方应公正、中立地处理双方的争议，并维护双方的合法权益。3.2第三方中介的费用：中介方的费用由双方协商确定，并按照约定的方式和时间支付。中介方应提供正式的收费凭证。3.3第三方中介的赔偿责任：中介方在处理合同履行过程中的失误或过错导致甲方或乙方遭受损失的，中介方应承担相应的赔偿责任。3.4第三方中介的退出：如中介方未能履行合同约定义务，甲方或乙方有权书面通知中介方退出。中介方应在接到退出通知后立即停止履行中介职责。3.5第三方中介的替代：如中介方退出，甲方或乙方有权选择其他符合条件的第三方中介替代。替代中介的约定应在退出通知发出后五个工作日内书面确认。甲方为主导时，甲方有权对工程进行变更、指定材料供应商、监督和检查工程进度和质量、要求乙方进行整改等。乙方应积极配合甲方的要求，并承担因工期延误、材料质量问题等产生的责任。乙方为主导时，乙方有权自主选择材料供应商，并承担相应的责任。乙方应定期向甲方报告工程进度，及时处理安全事故，对工程质量承担保修责任，并自行负责施工现场的管理工作。当有第三方中介时，第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。中介方应公正、中立地处理双方的争议，并维护双方的合法权益。中介方的费用由双方协商确定，中介方在处理合同履行过程中的失误或过错导致甲方或乙方遭受损失的，中介方应承担相应的赔偿责任。如中介方未能履行合同约定义务，甲方或乙方有权书面通知中介方退出，并选择其他符合条件的第三方中介替代。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.材料规格书4.施工方案5.工程进度计划6.质量标准和要求7.安全防护措施8.环境保护措施9.工程变更记录10.进度付款申请单11.材料供应合同12.施工设备租赁合同13.劳务分包合同14.保险单据15.工程验收报告16.质量保修证书17.安全事故报告18.合同履行情况的证明文件19.其他双方约定的附件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款未按约定提供施工场地、施工条件或相关手续未按约定时间完成审批或验收手续未按约定要求进行工程变更或解除合同2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程或达到工程进度要求工程质量不符合约定的质量标准未按约定使用指定的材料供应商或提供的材料不符合质量要求未按约定进行安全防护、环境保护或造成安全事故3.违约行为的认定：违约行为的具体表现违约责任的承担方式，如违约金、赔偿责任等违约行为的解决程序，如协商、调解、仲裁或诉讼等三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议2.违约：不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为3.违约责任：违约方因违约行为而应当承担的民事责任4.合同解除：合同一方或双方根据合同约定或法律规定，终止合同关系的行为