2024版医院装修工程承包合同模板

编号：__________2024版医院装修工程承包合同模板甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版医院装修工程承包合同模板合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同标的1.4合同履行地点1.5合同履行期限1.6合同语言文字1.7合同效力第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算2.5工程设计文件第三章：承包人义务3.1承包人资质3.2承包人责任3.3工程质量标准3.4工程进度3.5安全文明施工3.6材料和设备3.7工程验收第四章：发包人义务4.1发包人责任4.2发包人提供的条件4.3发包人协助4.4发包人验收第五章：合同价格5.1合同总价5.2价格调整5.3支付方式5.4进度付款5.5竣工结算5.6质量保证金第六章：工期延误6.1工期顺延情况6.2工期延误责任6.3工期延误的计算第七章：违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3违约赔偿第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼第九章：合同的变更和解除9.1合同变更9.2合同解除第十章：合同的终止和解除10.1合同终止10.2合同解除第十一章：合同的效力11.1合同生效11.2合同失效第十二章：其他约定12.1保密条款12.2广告宣传12.3知识产权保护12.4不可抗力12.5税款第十三章：附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3工程量清单13.4其他技术文件第十四章：附则14.1合同的解释14.2合同的修订14.3合同的签订地点和日期14.4合同的副本合同编号_________第一章：总则1.1合同当事人1.1.1发包人：_________1.1.2承包人：_________1.2合同签订依据1.2.1法律法规1.2.2招投标文件1.2.3双方谈判记录1.3合同标的1.3.1工程名称：_________1.3.2工程地点：_________1.3.3工程内容：_________1.4合同履行地点1.4.1履行地点：_________1.5合同履行期限1.5.1工期：_________1.6合同语言文字1.6.1合同语言：_________1.7合同效力1.7.1合同生效条件：_________1.7.2合同失效条件：_________第二章：工程概况2.1工程名称2.1.1工程简称：_________2.1.2工程目标：_________2.2工程地点2.2.1具体地址：_________2.2.2地理坐标：_________2.3工程规模2.3.1工程面积：_________2.3.2工程结构：_________2.4工程预算2.4.1总预算：_________2.4.2预算明细：_________2.5工程设计文件2.5.1设计单位：_________2.5.2设计文件交付时间：_________第三章：承包人义务3.1承包人资质3.1.1承包人资质证书编号：_________3.1.2承包人资质等级：_________3.2承包人责任3.2.1工程质量：_________3.2.2工程进度：_________3.2.3工程安全：_________3.3工程质量标准3.3.1国家标准：_________3.3.2行业标准：_________3.3.3地方标准：_________3.4工程进度3.4.1关键节点：_________3.4.2进度计划：_________3.5安全文明施工3.5.1安全生产措施：_________3.5.2文明施工要求：_________3.6材料和设备3.6.1材料质量要求：_________3.6.2设备技术参数：_________3.7工程验收3.7.1验收标准：_________3.7.2验收时间：_________第四章：发包人义务4.1发包人责任4.1.1提供施工场地：_________4.1.2办理相关手续：_________4.2发包人提供的条件4.2.1施工图纸：_________4.2.2施工方案：_________4.3发包人协助4.3.1协调关系：_________4.3.2提供必要信息：_________4.4发包人验收4.4.1验收程序：_________4.4.2验收人员：_________第五章：合同价格5.1合同总价5.1.1总价金额：_________5.1.2币种：_________5.2价格调整5.2.1调整条件：_________5.2.2调整方法：_________5.3支付方式5.3.1支付时间：_________5.3.2支付方式：_________5.4进度付款5.4.1付款比例：_________5.4.2付款条件：_________5.5竣工结算5.5.1结算方式：_________5.5.2结算时间：_________5.6质量保证金5.6.1保证金比例：_________5.6第八章：违约责任8.1违约情形8.1.1承包人违约：_________8.1.2发包人违约：_________8.2违约责任8.2.1承包人违约责任：_________8.2.2发包人违约责任：_________8.3违约赔偿8.3.1赔偿金额：_________8.3.2赔偿方式：_________第九章：争议解决9.1争议解决方式9.1.1协商解决：_________9.1.2调解解决：_________9.1.3仲裁解决：_________9.1.4诉讼解决：_________9.2仲裁9.2.1仲裁机构：_________9.2.2仲裁地点：_________9.2.3仲裁语言：_________9.3诉讼9.3.1诉讼法院：_________9.3.2诉讼地点：_________9.3.3诉讼语言：_________第十章：合同的变更和解除9.1合同变更9.1.1变更条件：_________9.1.2变更程序：_________9.2合同解除9.2.1解除条件：_________9.2.2解除程序：_________第十一章：合同的终止和解除11.1合同终止11.1.1终止条件：_________11.1.2终止程序：_________11.2合同解除11.2.1解除条件：_________11.2.2解除程序：_________第十二章：其他约定12.1保密条款12.1.1保密信息：_________12.1.2保密期限：_________12.1.3泄露后果：_________12.2广告宣传12.2.1宣传方式：_________12.2.2宣传费用：_________12.3知识产权保护12.3.1保护范围：_________12.3.2保护措施：_________12.4不可抗力12.4.1定义：_________12.4.2应对措施：_________12.5税款12.5.1税种：_________12.5.2税费承担：_________第十三章：附件13.1工程设计文件13.1.1文件清单：_________13.1.2文件交付时间：_________13.2施工图纸13.2.1图纸清单：_________13.2.2图纸交付时间：_________13.3工程量清单13.3.1清单内容：_________13.3.2清单交付时间：_________13.4其他技术文件13.4.1文件清单：_________13.4.2文件交付时间：_________第十四章：附则14.1合同的解释14.1.1解释权归属：_________14.1.2解释方式：_________14.2合同的修订14.2.1修订条件：_________14.2.2修订程序：_________14.3合同的签订地点和日期14.3.1签订地点：_________14.3.2签订日期：_________14.4合同的副本14.4.1副本数量：_________14.4.2副本分发：_________（合同方签字盖章区域）_________________________发包人签字：_________日期：__________________________________承包人签字：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定合同中未明确指定的材料供应商。乙方应接受甲方的指定，并按照甲方的要求进行采购。若乙方不接受甲方指定，甲方有权解除合同。1.2甲方监督工程进度甲方有权对工程的进度进行监督。乙方应定期向甲方报告工程进度，并提供相关工程进度证明材料。若乙方未按期完成工程，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。1.3甲方变更工程内容甲方有权根据实际需要变更工程内容。若甲方提出变更，乙方应按照甲方的要求进行调整。因变更导致的合同价格调整和工期延误，按照合同约定的价格调整和工期顺延条款办理。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方提供材料和设备乙方应按照合同约定的质量和标准提供材料和设备。若乙方提供的材料和设备不符合合同约定，甲方有权要求乙方更换或修复。2.2乙方负责施工安全乙方应负责施工现场的安全管理，确保工程施工过程中的安全。若乙方在施工过程中发生安全事故，甲方有权要求乙方承担由此产生的全部责任。2.3乙方工程质量保证乙方应对工程质量承担责任。工程竣工后，若出现质量问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。修复不影响工程的整体质量，且符合国家相关标准。附加条款三：第三方中介时的特殊约定3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。中介应及时向甲乙双方报告合同履行情况，并按照甲乙双方的要求提供相关服务。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方协商确定。中介费用应在合同中明确，并在支付方式、支付时间等方面达成一致。3.3第三方中介的违约责任若第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，甲方和乙方有权要求中介承担相应的违约责任。中介的违约责任应根据其未能履行职责的程度和影响进行判断。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.其他技术文件5.材料质量检测报告6.设备技术参数说明书7.安全生产措施方案8.文明施工要求说明9.工程进度报告10.工程质量验收标准11.合同履行证明文件12.变更和解除合同的申请文件13.争议解决仲裁协议14.合同解除或终止的证明文件15.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.承包人违约未按合同约定完成工程工程质量不符合约定标准未按期交付工程未按约定提供材料和设备施工过程中发生安全事故泄露甲方商业秘密2.发包人违约未按约定提供施工场地未按约定时间支付款项未提供必要的信息和协助提出不合理的设计变更未履行合同约定的其他义务3.第三方中介违约未按约定履行协调职责未及时报告合同履行情况提供错误信息或服务未按约定提供中介服务三、法律名词及解释：1.违约行为：违反合同约定的一方行为2.违约责任：违反合同约定的一方应承担的法律责任3.违约赔偿：违约方因违约行为给对方造成的损失，应进行的赔偿4.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况5.合同解除：合同双方或单方依法终止合同关系6.合同终止：合同双方或单方依法结束合同关系7.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议8.仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决9.诉讼：通过法院对合同争议进行审理并作出判决10.保密义务：合同双方对合同履行过程中获知的对方商业秘密予以保密四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决方案：协商调整工程进度计划，必要时签订进度顺延协议2.工程质量问题