典型建设工程合同范本

典型建设工程合同范本第一篇范文：合同编号：[待填写]合同类型：建设工程合同甲方（发包方）：[待填写]地址：[待填写]联系人：[待填写]乙方（承包方）：[待填写]地址：[待填写]联系人：[待填写]鉴于甲方为建设工程项目的发包方，乙方为承包方，双方经协商一致，自愿签订本建设工程合同，并共同遵守以下条款：第一条工程概述1.1工程名称：[待填写]1.2工程地点：[待填写]1.3工程内容：[待填写]1.4工程规模：[待填写]1.5工程预算：[待填写]第二条合同价格2.1双方同意，本合同工程项目的总价款为：[待填写]元（大写：[待填写]元整）。2.2乙方报价应包含工程全部内容，包括但不限于材料费、人工费、设备费、管理费、利润等。2.3合同价款支付方式及进度安排详见附件一。第三条合同工期3.1双方同意，本合同工程项目的工期为：[待填写]日。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应按照约定的违约金比例支付违约金。具体违约金计算方式详见附件二。第四条工程质量4.1乙方应按照约定的工程质量标准进行施工，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2甲方有权对工程质量进行监督检查，并对不符合质量要求的部分要求乙方及时整改。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的工期完成工程的，应当按照约定支付违约金。6.2乙方未按照约定的工程质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方整改，并承担由此产生的费用。6.3甲方未按照约定支付合同价款的，应当按照约定支付滞纳金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。附件一：合同价款支付方式及进度安排附件二：违约金计算方式甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：[待填写]年[待填写]月[待填写]日第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[待填写]合同类型：建设工程合同甲方（发包方）：[待填写]地址：[待填写]联系人：[待填写]乙方（承包方）：[待填写]地址：[待填写]联系人：[待填写]丙方（第三方主体）：[待填写]地址：[待填写]联系人：[待填写]鉴于甲方为建设工程项目的发包方，乙方为承包方，丙方为第三方主体，双方经协商一致，自愿签订本建设工程合同，并共同遵守以下条款：第一条工程概述1.1工程名称：[待填写]1.2工程地点：[待填写]1.3工程内容：[待填写]1.4工程规模：[待填写]1.5工程预算：[待填写]第二条合同价格2.1双方同意，本合同工程项目的总价款为：[待填写]元（大写：[待填写]元整）。2.2乙方报价应包含工程全部内容，包括但不限于材料费、人工费、设备费、管理费、利润等。2.3合同价款支付方式及进度安排详见附件一。第三条合同工期3.1双方同意，本合同工程项目的工期为：[待填写]日。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应按照约定的违约金比例支付违约金。具体违约金计算方式详见附件二。第四条工程质量4.1乙方应按照约定的工程质量标准进行施工，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2甲方有权对工程质量进行监督检查，并对不符合质量要求的部分要求乙方及时整改。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。第五条甲方权益保障5.1甲方有权对工程进度、工程质量、工程安全等进行监督检查，并要求乙方及时整改。5.2甲方有权根据合同履行情况，要求乙方提供相应的履约担保，包括但不限于保证金、保函等。5.3甲方有权在合同约定的范围内，对工程设计、施工方案等进行变更。第六条乙方违约及限制条款6.1乙方未按照约定的工期完成工程的，应当按照约定支付违约金。6.2乙方未按照约定的工程质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方整改，并承担由此产生的费用。6.3乙方在合同履行过程中，如有违法违规行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。6.4乙方不得将其承包的工程部分或全部转包给第三方，否则甲方有权解除合同。第七条第三方主体职责7.1丙方作为第三方主体，应负责对乙方的施工过程进行监督和评估，确保乙方按照约定的工程质量标准进行施工。7.2丙方应协助甲方对乙方进行履约评价，并提供相应的评价报告。7.3丙方在发现乙方有违约行为时，应及时通知甲方，并协助甲方采取措施。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。9.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。9.3本合同未尽事宜，可由三方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________丙方（盖章）：______________签订日期：[待填写]年[待填写]月[待填写]日第三方介入的意义和目的：第三方主体丙方的介入，旨在确保工程项目的顺利进行，提高工程质量，保障甲方的权益。丙方作为独立的第三方，可以对乙方进行有效的监督和评估，确保乙方按照约定的工程质量标准进行施工。同时，丙方的介入也可以协助甲方解决合同履行过程中的争议和问题，维护甲方的合法权益。甲方为主导的目的和意义：甲方作为建设工程项目的发包方，为主导方，有权对工程项目的进度、质量、安全等进行监督检查，并有权要求乙方及时整改。甲方的主导地位可以确保乙方按照约定的标准完成工程，保障甲方的利益。同时，甲方的主导地位也有利于甲方在合同第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[待填写]合同类型：建设工程合同甲方（发包方）：[待填写]地址：[待填写]联系人：[待填写]乙方（承包方）：[待填写]地址：[待填写]联系人：[待填写]丙方（第三方主体）：[待填写]地址：[待填写]联系人：[待填写]鉴于甲方为建设工程项目的发包方，乙方为承包方，丙方为第三方主体，双方经协商一致，自愿签订本建设工程合同，并共同遵守以下条款：第一条工程概述1.1工程名称：[待填写]1.2工程地点：[待填写]1.3工程内容：[待填写]1.4工程规模：[待填写]1.5工程预算：[待填写]第二条合同价格2.1双方同意，本合同工程项目的总价款为：[待填写]元（大写：[待填写]元整）。2.2乙方报价应包含工程全部内容，包括但不限于材料费、人工费、设备费、管理费、利润等。2.3合同价款支付方式及进度安排详见附件一。第三条合同工期3.1双方同意，本合同工程项目的工期为：[待填写]日。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应按照约定的违约金比例支付违约金。具体违约金计算方式详见附件二。第四条工程质量4.1乙方应按照约定的工程质量标准进行施工，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2甲方有权对工程质量进行监督检查，并对不符合质量要求的部分要求乙方及时整改。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。第五条乙方权益保障5.1乙方有权按照合同约定，获得相应的工程价款。5.2乙方有权对施工方案、工程设计等进行建议和变更，甲方应给予合理考虑。5.3乙方在合同履行过程中，有权要求甲方提供所需的支持和配合。第六条甲方违约及限制条款6.1甲方未按照约定的工期支付合同价款的，应当按照约定支付滞纳金。6.2甲方未按照约定提供施工条件的，乙方有权暂停施工，并追究甲方的法律责任。6.3甲方不得无故解除合同，如甲方解除合同，应承担由此产生的违约责任。第七条第三方主体职责7.1丙方作为第三方主体，应负责对甲方的履约情况进行监督和评估，确保甲方按照约定的条件履行合同。7.2丙方应协助乙方对甲方的履约情况进行评价，并提供相应的评价报告。7.3丙方在发现甲方有违约行为时，应及时通知乙方，并协助乙方采取措施。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。9.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。9.3本合同未尽事宜，可由三方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________丙方（盖章）：______________签订日期：[待填写]年[待填写]月[待填写]日乙方为主导的目的和意义：乙方作为建设工程项目的承包方，为主导方，有权按