钢铁结构施工合同范本

钢铁结构施工合同范本合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于业主委托施工方进行钢铁结构工程施工，双方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：根据业主提供的施工图纸和工程量清单，施工方应完成钢铁结构工程施工，包括材料采购、加工制作、运输、安装、验收等全部工作。1.4工程规模：________________1.5工程总价：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。第二条施工期限2.1施工方应按照双方约定的施工进度计划，确保工程按时完成。2.2施工期限自开工之日起至竣工验收合格之日止。第三条质量标准3.1工程质量应符合国家现行有关标准、规范、规定的要求。3.2施工方应按照业主提供的施工图纸和工程技术要求进行施工，确保工程质量。3.3工程验收合格后，施工方应按照业主要求进行保修。第四条材料供应4.1业主负责提供施工所必需的材料，并保证材料质量。4.2业主应按照施工进度计划及时供应材料，并承担因材料供应延误造成的施工方损失。第五条施工费用5.1双方确认工程总价为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。5.2业主应按照双方约定的付款进度，及时向施工方支付施工费用。5.3施工过程中，如遇工程量增减或其他变更，双方应按实际情况协商调整工程总价。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金。6.3业主如未按约定时间支付施工费用，施工方有权暂停施工，业主应承担因此造成的损失。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期满之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________附件：1.施工图纸2.工程量清单3.工程技术要求4.付款进度计划5.违约金计算方式6.争议解决机构指定书7.其他相关文件合同编号：__________钢铁结构施工合同范本一、附件列表：1.施工图纸2.工程量清单3.工程技术要求4.付款进度计划5.违约金计算方式6.争议解决机构指定书7.其他相关文件二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程：根据合同约定，施工方应按照双方约定的施工进度计划确保工程按时完成。若施工方未能按约定时间完成工程，则构成违约。2.业主未按约定时间支付施工费用：根据合同约定，业主应按照双方约定的付款进度及时向施工方支付施工费用。若业主未按约定时间支付施工费用，则构成违约。3.材料供应延误：业主应按照施工进度计划及时供应材料，并承担因材料供应延误造成的施工方损失。若业主未能按时供应材料，导致施工方损失，则构成违约。三、法律名词及解释：1.钢铁结构工程施工：指按照业主提供的施工图纸和工程技术要求，进行材料采购、加工制作、运输、安装、验收等全部工作的过程。2.施工进度计划：双方约定的工程完成时间表，包括各阶段工程的开始和结束时间。3.工程质量：符合国家现行有关标准、规范、规定的要求，满足业主需求的工程质量。4.保修：施工方在工程验收合格后，按照业主要求对工程进行一定期限的免费维修和保养。5.违约金：一方违约时，按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：若施工方未能按照施工进度计划完成工程，应与业主沟通，制定补救措施，如调整施工人员、加班施工等，确保工程按时完成。2.材料供应不稳定：若业主未能按时供应材料，施工方应与业主沟通，协商调整材料供应计划，确保施工顺利进行。3.工程质量问题：若在施工过程中出现质量问题，施工方应立即整改，并根据实际情况承担相应责任。4.支付费用争议：若双方在支付施工费用过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法