工程项目施工内部承包合同

工程项目施工内部承包合同合同编号：__________第一条工程概况1.1本项目名称为：__________。1.2本项目地址为：__________。1.3本项目施工内容包括：__________。第二条合同金额2.1本项目合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第三条合同工期3.1承包人应在本项目合同约定的工期内完成本项目施工，具体工期为：__________。3.2承包人如需延长工期，应提前__________天向甲方提出申请，并征得甲方同意。甲方同意延长工期的情况下，工期相应顺延，具体顺延天数为：__________天。第四条质量标准4.1承包人应按照本项目施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保本项目质量达到：__________。4.2质量保修期限自本项目竣工验收合格之日起计算，保修期限为：__________年。第五条合同价款支付5.1甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款。具体付款节点和付款比例为：__________。5.2付款方式为：__________。5.3甲方逾期支付合同价款的，应按照逾期付款金额的__________%向乙方支付逾期付款违约金。第六条违约责任6.1承包人未按照约定工期完成本项目的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。6.2承包人未按照约定质量标准完成本项目的，甲方有权要求承包人返工、维修，并承担相应费用。6.3甲方未按照约定支付合同价款的，承包人有权拒绝履行合同约定的施工义务。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本项目竣工验收合格且合同价款结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程项目施工图纸2.施工规范及质量标准3.付款凭证及进度报告4.竣工验收报告5.质量保修书6.变更协议书二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成项目：认定标准为合同约定的竣工日期前后__________天。2.未按约定质量标准完成项目：认定标准为不符合__________及相关规范要求。3.甲方未按约定支付合同价款：认定标准为逾期支付合同价款超过__________天。三、法律名词及解释：1.承包人：指具有相应资质的施工单位或个人。2.甲方：指工程项目业主或其合法授权的代表。3.合同价款：指双方约定的完成本项目施工所需支付的金额。4.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法：双方协商确定合理的顺延工期，并签订变更协议书。2.质量问题：解决办法：承包人负责返工、维修，并承担相应费用。3.付款争议：解决办法：双方依据合同约定的付款节点和比例提供相应凭证，协商解决。五、所有应用场景：1.工程项目发包方与具有