苗圃种植施工合同签订判决书范本

苗圃种植施工合同签订判决书范本合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为苗圃的种植施工项目发包方，乙方为苗圃的种植施工项目承包方，双方经充分协商，自愿签订本种植施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后__________日内，向甲方支付合同总价的__________%作为预付款。2.3甲方在收到乙方支付的预付款后__________日内，向乙方提供施工所需的相关资料和条件。第三条工程进度3.1乙方应按照双方约定的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。3.2乙方如因自身原因导致工程进度延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。3.3甲方应按照约定的时间向乙方支付工程进度款。第四条工程质量4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。4.2乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用。4.3甲方应在工程验收合格后向乙方支付尾款。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1任何一方违反合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金的计算方式为：违约金=合同总价×违约比例。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.苗圃种植施工图纸2.苗圃种植施工技术要求3.苗圃种植施工进度计划4.苗圃种植施工预算表5.苗圃种植施工合同补充协议6.苗圃种植施工质量验收标准7.苗圃种植施工违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程：根据合同约定的工程进度计划，如乙方未能按时完成工程，则构成违约。2.乙方工程质量不符合约定：如乙方施工的工程质量不符合甲方提供的技术要求和验收标准，则构成违约。3.乙方泄露甲方商业秘密：如乙方在合同履行过程中泄露了甲方的商业秘密和机密信息，则构成违约。4.甲方未按照约定时间支付款项：如甲方未按照合同约定的时间向乙方支付预付款、进度款和尾款，则构成违约。三、法律名词及解释：1.苗圃种植施工合同：指甲方为苗圃的种植施工项目发包方，乙方为苗圃的种植施工项目承包方，双方签订的明确双方权利义务的书面合同。2.预付款：指乙方在合同签订后向甲方支付的合同总价的一定比例的款项。3.进度款：指甲方在收到乙方完成的工程进度后向乙方支付的款项。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的违约赔偿金。5.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：如乙方因自身原因导致工程进度延误，甲方有权按照合同约定向乙方收取违约金，并可与乙方协商延长工程验收时间。2.工程质量问题：如乙方施工的工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行修复和返工，并要求乙方承担相关费用。3.款项支付问题：如甲方未按照约定时间支付款项，乙方有权催告甲方支付，如甲方仍未支付，乙方有权暂停施工。4.泄露商业秘密：如乙方泄露甲方商业秘密，甲方有权要求乙方承担违约责任，并