2024版电力顶管施工合同书范本

编号：__________2024版电力顶管施工合同书范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版电力顶管施工合同书范本合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3合同术语定义第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3付款方式3.4发票开具第四章：合同履行4.1乙方义务4.2甲方义务4.3工程进度4.4质量标准第五章：合同变更5.1变更条件5.2变更程序5.3变更费用第六章：合同解除6.1解除条件6.2解除程序6.3解除后的责任第七章：违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3违约赔偿第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼管辖8.3仲裁第九章：合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更条件9.3合同终止条件第十章：保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款第十一章：合同的转让11.1转让条件11.2转让程序11.3转让后的责任第十二章：其他条款12.1不可抗力12.2法律法规12.3附件第十三章：合同的签订与备案13.1签订日期13.2签订地点13.3备案程序第十四章：附件14.1工程设计文件14.2施工方案14.3合同价款明细表14.4其他相关文件合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方名称：_________（全称），住所：_________。1.2乙方名称：_________（全称），住所：_________。1.3合同术语定义：1.3.1电力顶管：指利用电力驱动的顶管设备进行管道铺设的方法。1.3.2工程完工：指工程按照合同约定全部完成，并通过甲方验收。1.3.3合同期：指自合同签订之日起至工程完工之日止的时间。第二章：工程概况2.1工程名称：_________电力顶管工程。2.2工程地点：_________。2.3工程规模：_________。2.4工程内容：_________。第三章：合同价格3.1合同总价：_________元（大写：_________元整）。3.2价格调整条件：_________。3.3付款方式：_________。3.4发票开具：乙方应向甲方开具合法的税务发票。第四章：合同履行4.1乙方义务：4.1.1按照合同约定的时间和质量标准完成工程。4.1.2负责工程的设计、设备采购、施工、验收等一切工作。4.2甲方义务：4.2.1提供工程所需的场地、设施、资料等。4.2.2按照合同约定支付工程款项。4.3工程进度：乙方应按照合同约定的时间表完成工程。4.4质量标准：工程应达到合同约定的质量要求。第五章：合同变更5.1变更条件：合同执行过程中，如需变更，应由甲乙双方协商一致。5.2变更程序：变更内容应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。5.3变更费用：变更产生的费用按双方协商确定的方式承担。第六章：合同解除6.1解除条件：合同执行过程中，如发生不可抗力等法定解除条件。6.2解除程序：甲乙双方协商一致，签订书面解除协议。6.3解除后的责任：双方按照解除协议约定的方式承担相应责任。第七章：违约责任7.1甲方违约责任：7.1.1甲方未按约定支付工程款项的，应支付违约金，违约金为应付款项的_________%。7.1.2甲方未提供合同约定场地的，应承担乙方因此产生的费用。7.2乙方违约责任：7.2.1乙方未按约定时间完成工程的，应支付违约金，违约金为合同总价的_________%。7.2.2乙方工程质量不符合约定的，应承担返工、维修等费用。7.3违约赔偿：违约方应承担因违约产生的直接损失赔偿责任。第八章：争议解决8.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖：合同签订地人民法院。8.3仲裁：双方同意提交_________仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九章：合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更条件：合同执行过程中，如需变更，应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。9.3合同终止条件：工程完工，并经验收合格后，本合同终止。第十章：保密条款10.1保密内容：双方在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限：自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。10.3违约保密条款：违约方应承担_________元/日的违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十一章：合同的转让11.1转让条件：经对方同意。11.2转让程序：转让方应向对方提交书面转让申请，经对方同意后办理相关手续。11.3转让后的责任：转让后的合同主体应继续履行原合同的义务和责任。第十二章：其他条款12.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按实际情况协商解决。12.2法律法规：本合同的签订、履行、变更、解除和终止等均应遵守中华人民共和国相关法律法规。12.3附件：本合同附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十三章：合同的签订与备案13.1签订日期：_________年_________月_________日。13.2签订地点：_________。13.3备案程序：本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，其余备案。第十四章：附件14.1工程设计文件：详见附件。14.2施工方案：详见附件。14.3合同价款明细表：详见附件。14.4其他相关文件：详见附件。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________代表（签名）：_________代表（签名）：_________日期：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料的供应商，乙方应按照甲方指定的供应商进行采购。如乙方未按照甲方指定供应商进行采购，甲方有权要求乙方承担相应责任。1.2工程变更审批：甲方如需要对工程进行变更，应提前向乙方提出书面变更申请，乙方应在接到变更申请后_________日内提出反馈意见。如乙方同意变更，双方应签订书面变更协议，并明确变更后的工程价款、工期等事项。1.3工程验收标准：甲方有权按照合同约定的标准对工程进行验收。如乙方工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行返工、维修，因此而产生的费用由乙方承担。1.4工期延误责任：如乙方原因导致工程工期延误，乙方应按照合同约定的标准向甲方支付违约金。如甲方原因导致工程工期延误，甲方应承担相应的违约责任。1.5甲方代表：甲方指派_________为甲方代表，负责工程期间的日常沟通与协调工作。甲方代表作出的指示、要求等，均视为甲方的正式意思表示。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自主采购：乙方有权自主选择工程所需材料的供应商，但需保证材料质量符合合同约定标准。如乙方采购的材料质量不符合标准，甲方有权要求乙方承担相应责任。2.2工程进度报告：乙方应按照合同约定的时间节点，向甲方提交工程进度报告。如乙方未按时提交报告，甲方有权要求乙方承担相应责任。2.3工程质量保障：乙方应保证工程质量符合合同约定的标准。如工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用，并支付违约金。2.4安全生产责任：乙方应严格按照国家安全生产法规和甲方要求，确保工程施工过程中的安全生产。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。2.5乙方代表：乙方指派_________为乙方代表，负责工程期间的日常沟通与协调工作。乙方代表作出的指示、要求等，均视为乙方的正式意思表示。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，协助双方完成合同的签订、履行等工作。如第三方中介未履行好职责，导致合同纠纷，第三方中介应承担相应责任。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方、乙方按照合同约定的比例承担。如双方另有约定，从其约定。3.3第三方中介的变更：如甲方、乙方一方希望更换第三方中介，应提前书面通知另一方。双方协商一致后，可进行更换。3.4第三方中介的解除：如甲方、乙方一方希望解除第三方中介的职责，应提前书面通知另一方。双方协商一致后，可解除第三方中介的职责。3.5第三方中介的违约：如第三方中介违反合同约定，导致甲方、乙方损失，第三方中介应承担相应责任。甲方、乙方有权要求第三方中介承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工方案3.合同价款明细表4.材料供应商清单5.工程进度报告6.工程质量验收标准7.安全生产规章制度8.第三方中介服务协议9.违约金计算公式10.合同变更协议11.工程验收报告12.返工维修记录13.安全生产事故调查报告14.违约行为认定指南二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，认定为违约。2.乙方未按约定时间完成工程，认定为违约。3.乙方工程质量不符合约定标准，认定为违约。4.乙方未按照甲方指定供应商采购材料，认定为违约。5.乙方未按时提交工程进度报告，认定为违约。6.乙方未遵守国家安全生产法规，导致安全事故，认定为违约。7.第三方中介未履行协调职责，导致合同纠纷，认定为违约。8.双方未按照约定比例承担第三方中介费用，认定为违约。9.双方未提前书面通知更换或解除第三方中介职责，认定为违约。10.第三方中介违反合同约定，导致甲方、乙方损失，认定为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的违约赔偿金。3.合同变更：指合同执行过程中，双方协商一致对合同内容进行修改。4.合同解除：指合同双方协商一致，提前终止合同关系。5.安全生产：指在施工过程中，采取措施防止事故发生，保障人员安全。6.第三方中介：指协助甲方、乙方履行合同义务的中立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定备用计划，调整人员、设备，确保工程按时完成。2.材料质量问题：严格把控材