建设工程合同范本2014

建设工程合同范本2014合同编号：__________甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起计算，至工程竣工交付之日止。2.2甲方应按合同约定及时提供施工场地、施工条件及其他施工所需资料，确保乙方正常施工。2.3乙方应按合同约定及时组织施工，确保工程按期竣工。三、工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。3.2工程质量的评定标准应按照《建设工程质量管理条例》及国家相关标准执行。3.3工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应按照验收意见进行整改。四、工程造价及支付4.1工程造价按照双方确认的预算价执行。4.2甲方应按合同约定的付款节点及时支付乙方工程进度款。4.3工程竣工并验收合格后，甲方应支付乙方剩余工程款。五、违约责任5.1甲方未按合同约定支付工程进度款或剩余工程款的，应支付违约金，违约金为本合同工程总造价的____%。5.2乙方未按合同约定工期完成的，应支付违约金，违约金为合同约定的工程总造价的____%。六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________1.工程设计文件2.施工图纸3.工程预算书4.相关法律法规及标准规范5.其他与本工程相关的资料第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：__________乙方：__________第三方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起计算，至工程竣工交付之日止。2.2甲方应按合同约定及时提供施工场地、施工条件及其他施工所需资料，确保乙方正常施工。2.3乙方应按合同约定及时组织施工，确保工程按期竣工。三、第三方主体职责3.1第三方作为监理机构，负责对工程的进度、质量、安全等方面进行监督管理。3.2第三方应按照甲方的要求和国家相关标准进行监理，保证工程质量。3.3第三方应定期向甲方报告工程进度、质量及安全情况，并提供相应的监理资料。四、甲方权益主导4.1乙方应无条件接受甲方及第三方提出的合理意见和建议，及时整改并调整施工方案。4.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、工程预算等进行施工，不得擅自变更。4.3乙方应保证工程质量，如出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。4.4乙方应承担由于自身原因导致工程延期的一切责任，向甲方支付违约金，违约金为本合同工程总造价的____%。五、乙方的违约及限制条款5.1乙方未按合同约定工期完成的，应支付违约金，违约金为合同约定的工程总造价的____%。5.2乙方未按合同约定支付工程进度款或剩余工程款的，应支付违约金，违约金为本合同工程总造价的____%。5.3乙方在施工过程中，如发生安全事故，应承担相应的法律责任。六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________签订日期：__________1.工程设计文件2.施工图纸3.工程预算书4.相关法律法规及标准规范5.其他与本工程相关的资料第三方介入的意义和目的：第三方作为监理机构，其介入本工程的意义和目的在于确保工程的质量、进度和安全，同时维护甲方的合法权益。第三方独立于甲方和乙方之外，能够客观、公正地对工程施工进行监督管理，发现问题及时报告甲方，确保工程按期、优质完成。甲方为主导的目的和意义：甲方作为工程的投资方和受益方，为主导本合同的目的和意义在于确保工程的质量、进度和安全，保障自身的投资回报。通过明确乙方的责任和义务，以及增加甲方的权利条款和多种利益条款，甲方能够更好地维护自身的合法权益，确保工程顺利实施。同时，第三方介入也能为甲方提供专业的监理服务，进一步提高工程质量和进度。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方：__________乙方：__________第三方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起计算，至工程竣工交付之日止。2.2甲方应按合同约定及时提供施工场地、施工条件及其他施工所需资料，确保乙方正常施工。2.3乙方应按合同约定及时组织施工，确保工程按期竣工。三、第三方主体职责3.1第三方作为监理机构，负责对工程的进度、质量、安全等方面进行监督管理。3.2第三方应按照乙方的要求和国家相关标准进行监理，保证工程质量。3.3第三方应定期向乙方报告工程进度、质量及安全情况，并提供相应的监理资料。四、乙方权益主导4.1甲方应无条件接受乙方及第三方提出的合理意见和建议，及时整改并调整施工方案。4.2甲方应严格按照乙方提供的施工图纸、工程预算等进行施工，不得擅自变更。4.3甲方应保证工程质量，如出现质量问题，甲方应承担修复及赔偿责任。4.4甲方应承担由于自身原因导致工程延期的一切责任，向乙方支付违约金，违约金为本合同工程总造价的____%。五、甲方的违约及限制条款5.1甲方未按合同约定工期完成的，应支付违约金，违约金为合同约定的工程总造价的____%。5.2甲方未按合同约定支付工程进度款或剩余工程款的，应支付违约金，违约金为本合同工程总造价的____%。5.3甲方在施工过程中，如发生安全事故，应承担相应的法律责任。六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________签订日期：__________1.工程设计文件2.施工图纸3.工程预算书4.相关法律法规及标准规范5.其他与本工程相关的资料乙方为主导的目的和意义：乙方作为工程承包方，为主导本合同的目的和意义在于确保工程的质量、进度和安全，同时保障自身的合法权益。通过明确甲方的责任和义务，以及增加乙方的权利条款和多种利益条款，乙方能够更好地维护自身的合法权益，确保工程顺利实施。同时，第三方介