建筑工地违法分包合同范本

建筑工地违法分包合同范本合同编号：__________甲方（总包单位）：__________乙方（分包单位）：__________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将部分建筑工地工程分包给乙方施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________二、分包范围及工程量2.1乙方分包范围：__________2.2工程量：__________2.3分包工程的质量标准：__________三、分包价格及支付方式3.1分包价格：__________3.2支付方式：__________3.3支付时间：__________四、工期及进度4.1工期：__________4.2进度要求：__________五、质量及安全5.1乙方应严格按照国家相关法律法规和甲方的要求，保证分包工程的质量和安全。5.2乙方应承担分包工程的一切质量问题和安全责任。六、违约责任6.1甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2乙方未按约定完成分包工程的，甲方有权按约定扣除乙方相应的违约金。七、争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格之日终止。甲方（总包单位）：__________乙方（分包单位）：__________签订日期：__________1.分包工程图纸及技术要求2.分包工程量清单3.分包工程支付明细表4.乙方资质证明文件5.其他相关文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________甲方（总包单位）：__________乙方（分包单位）：__________丙方（第三方主体）：__________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将部分建筑工地工程分包给乙方施工，并由丙方提供相应支持和服务的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________二、分包范围及工程量2.1乙方分包范围：__________2.2工程量：__________2.3分包工程的质量标准：__________三、第三方主体丙方的责任及权益3.1丙方作为第三方主体，应向甲方提供如下支持和服务：（1）技术支持：丙方应提供分包工程所需的技术指导和技术支持，确保分包工程的技术质量。（2）材料供应：丙方应负责分包工程所需材料的供应，并保证材料的质量及供应时间。（3）质量监督：丙方应对分包工程的施工过程进行质量监督，确保分包工程的质量符合约定标准。（4）协调沟通：丙方应负责协调甲乙双方之间的关系，处理分包工程施工过程中的问题，确保工程顺利进行。3.2丙方应承担分包工程的一切质量问题和安全责任。四、分包价格及支付方式4.1分包价格：__________4.2支付方式：__________4.3支付时间：__________五、工期及进度5.1工期：__________5.2进度要求：__________六、质量及安全6.1乙方应严格按照国家相关法律法规和甲方的要求，保证分包工程的质量和安全。6.2乙方应承担分包工程的一切质量问题和安全责任。七、违约责任7.1甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2乙方未按约定完成分包工程的，甲方有权按约定扣除乙方相应的违约金。7.3丙方未按约定提供支持和服务的，甲方有权要求丙方承担相应的违约责任。八、甲方权益保障8.1甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保分包工程的质量、安全及进度。8.2甲方有权根据合同约定，对乙方进行奖励或处罚。8.3甲方有权在合同约定的范围内，对分包工程进行调整和变更。8.4甲方在分包工程中享有优先采购权、优先施工权等权益。九、争议解决9.1对于因执行本合同而产生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。10.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格之日终止。甲方（总包单位）：__________乙方（分包单位）：__________丙方（第三方主体）：__________签订日期：__________1.分包工程图纸及技术要求2.分包工程量清单3.分包工程支付明细表4.乙方资质证明文件5.丙方资质证明文件6.其他相关文件总结：第三方主体丙方的介入，旨在为甲方和乙方提供技术支持、材料供应、质量监督和协调沟通等服务，确保分包工程的顺利进行。在本合同中，甲方作为主导方，其权益得到了充分的保障，包括但不限于对乙方施工过程的监督、奖励或处罚权、调整和变更权以及优先采购权、优先施工权等。同时，本合同对乙方的违约及限制条款进行了明确规定，以维护甲方和丙方的合法权益。第三方主体丙方的介入，有助于提高分包工程的质量、安全和进度，实现甲乙双方的共赢。第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________甲方（总包单位）：__________乙方（分包单位）：__________丙方（第三方主体）：__________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将部分建筑工地工程分包给乙方施工，并由丙方提供相应支持和服务的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________二、分包范围及工程量2.1乙方分包范围：__________2.2工程量：__________2.3分包工程的质量标准：__________三、第三方主体丙方的责任及权益3.1丙方作为第三方主体，应向乙方提供如下支持和服务：（1）技术支持：丙方应提供分包工程所需的技术指导和技术支持，确保分包工程的技术质量。（2）材料供应：丙方应负责分包工程所需材料的供应，并保证材料的质量及供应时间。（3）质量监督：丙方应对分包工程的施工过程进行质量监督，确保分包工程的质量符合约定标准。（4）协调沟通：丙方应负责协调甲乙双方之间的关系，处理分包工程施工过程中的问题，确保工程顺利进行。3.2丙方应承担分包工程的一切质量问题和安全责任。四、分包价格及支付方式4.1分包价格：__________4.2支付方式：__________4.3支付时间：__________五、工期及进度5.1工期：__________5.2进度要求：__________六、质量及安全6.1乙方应严格按照国家相关法律法规和甲方的要求，保证分包工程的质量和安全。6.2乙方应承担分包工程的一切质量问题和安全责任。七、违约责任7.1甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2甲方未按约定提供支持和服务的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。7.3丙方未按约定提供支持和服务的，乙方有权要求丙方承担相应的违约责任。八、乙方权益保障8.1乙方有权对甲方施工过程进行监督，确保分包工程的质量、安全及进度。8.2乙方有权根据合同约定，对甲方进行奖励或处罚。8.3乙方有权在合同约定的范围内，对分包工程进行调整和变更。8.4乙方在分包工程中享有优先采购权、优先施工权等权益。九、争议解决9.1对于因执行本合同而产生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。10.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格之日终止。甲方（总包单位）：__________乙方（分包单位）：__________丙方（第三方主体）：__________签订日期：__________1.分包工程图纸及技术要求2.分包工程量清单3.分包工程支付明细表4.乙方资质证明文件5.丙方资质证明文件6.其他相关文件总结：第三方主体丙方的介入，旨在为乙方提供技术支持、材料供应、质量监督