龙湖施工合同中的工程质量控制

龙湖施工合同中的工程质量控制合同编号：__________第一章工程质量控制第一条质量标准1.1施工方应按照我国相关法律法规、行业标准和工程设计文件的要求进行施工，确保工程质量符合国家规定的标准。1.2施工方应严格按照工程图纸、施工方案和技术规范进行施工，保证工程结构安全、使用功能完善、外观整洁美观。1.3施工方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行自检、互检和专检，确保工程质量。第二条质量控制措施2.1施工方应指派专业质量管理人员负责工程质量的控制，确保施工过程中各项质量指标符合要求。2.2施工方应按照工程进度，分阶段对工程质量进行验收，验收不合格的部位应立即整改。2.3施工方应定期对施工现场进行清理，保持施工现场的整洁有序，为工程质量创造良好条件。2.4施工方应加强工程材料的检验和试验，确保原材料、半成品和成品的质量。2.5施工方应建立健全工程质量事故处理制度，对工程质量问题及时进行整改，确保工程质量不受影响。第三条质量监督与检查3.1业主有权对施工过程中的工程质量进行监督和检查，施工方应积极配合，提供相关资料和便利条件。3.2业主有权邀请第三方监理机构对工程质量进行监理，监理结论对双方均具有约束力。3.3施工方应接受业主及监理机构的质量检查，对检查发现的问题及时整改。第四条质量保修4.1施工方应按照我国相关法律法规和行业标准，对工程质量实行保修制度。4.2施工方应向业主提供工程质量保修书，明确保修范围、保修期限和保修责任。4.3施工方在保修期内，对工程质量问题应给予及时修复，确保工程正常使用。第五条违约责任5.1如施工方未按照约定标准完成工程，业主有权要求施工方限期整改，并按照合同约定承担违约责任。5.2如业主未按照约定履行付款义务，施工方有权暂停施工，并按照合同约定追究业主的违约责任。第二章合同的履行第六条施工进度6.1施工方应按照约定的工期完成工程，如因施工方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。6.2业主应按照约定的时间节点提供施工场地、原材料和其他施工条件，如因业主原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第七条合同价款7.1工程价款双方约定为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。7.2施工方完成工程后，应向业主提交工程决算报告，双方按照合同约定的计价方式进行结算。7.3业主应按照合同约定的付款方式及时支付工程价款，逾期支付的，应承担违约责任。第八条材料供应8.1业主负责提供工程所需的原材料、设备及其他材料，并保证材料质量符合国家规定。8.2业主应按照施工进度及时提供原材料，如因业主原因导致材料供应不及时，应承担相应的违约责任。第三章合同的变更和解除第九条合同的变更9.1合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同条款，双方可协商一致进行变更。9.2合同变更应签订书面协议，经双方盖章确认后生效。第十条合同的解除10.1合同履行过程中，如一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同。10.2合同解除后，双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事宜。第四章争议解决第十一条争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第五章其他约定第十二条保密条款双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。第十三条合同的生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式一、附件列表：1.工程设计文件2.工程图纸3.施工方案4.技术规范5.工程质量保修书6.原材料检验报告7.工程进度计划8.工程决算报告9.合同变更协议10.违约责任认定书二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定标准完成工程，认定违约。2.业主未按照约定履行付款义务，认定违约。3.施工方未按照约定工期完成工程，认定违约。4.业主未按照约定时间节点提供施工场地、原材料和其他施工条件，认定违约。5.施工方使用不合格原材料、半成品和成品，认定违约。6.施工方未按照工程图纸、施工方案和技术规范进行施工，认定违约。7.施工方未建立健全质量管理体系，认定违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工方进行工程的一方。2.乙方：指承担施工任务的一方。3.工程质量：指工程符合国家规定的标准、设计文件要求和使用功能的要求。4.质量保修：指施工方对工程在保修期内出现的质量问题给予及时修复的责任。5.违约责任：指一方未履行合同约定义务时，应承担的赔偿责任。6.合同变更：指合同履行过程中，双方对原合同条款进行修改的行为。7.合同解除：指合同履行过程中，一方或双方解除合同的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，必要时签订工期延期协议。2.工程质量问题：解决办法：施工方立即整改，业主有权要求施工方承担整改费用和违约金。3.原材料供应不及时：解决办法：业主与供应商沟通，确保原材料及时供应；必要时双方协商调整施工计划。4.合同变更：解决办法：双方签订书面变更协议，明确变更内容、范围和责任。5.合同解除：解决办法：双方签订解除协议，按约定处理合同解除