塔吊 总包合同范本

塔吊总包合同范本合同编号：__________合同签署日期：____年__月__日甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将塔吊工程分包给乙方施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：甲方将塔吊工程的施工分包给乙方，具体包括但不限于塔吊的安装、拆卸、维修、保养等工作。二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在签订合同时应向甲方支付合同金额的10%作为履约保证金，履约保证金在乙方按期完成工程并经验收合格后退还。三、合同工期3.1合同约定的工期为____天。3.2乙方应在合同约定的工期内完成工程的施工。如乙方因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金为合同金额的1%。四、工程质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工直至验收合格。五、合同的履行和变更5.1乙方应严格按照本合同的约定履行合同义务，不得擅自变更合同内容。5.2如乙方确需变更合同内容，应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可进行变更。六、合同的解除和终止6.1在合同履行过程中，如乙方严重违约，甲方有权解除合同。6.2合同到期或者工程验收合格后，本合同自行终止。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________附件1：塔吊工程设计图纸附件2：塔吊工程施工方案附件3：塔吊工程施工安全措施附件4：塔吊工程施工质量标准附件5：履约保证金支付凭证附件6：工程验收报告第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________合同签署日期：____年__月__日甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________第三方（监理方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将塔吊工程的施工分包给乙方施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款。同时，甲方引入第三方监理方，以确保工程质量和进度达到甲方的要求。一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：甲方将塔吊工程的施工分包给乙方，具体包括但不限于塔吊的安装、拆卸、维修、保养等工作。二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在签订合同时应向甲方支付合同金额的10%作为履约保证金，履约保证金在乙方按期完成工程并经验收合格后退还。三、合同工期3.1合同约定的工期为____天。3.2乙方应在合同约定的工期内完成工程的施工。如乙方因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金为合同金额的1%。四、工程质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工直至验收合格。五、甲方的权利和利益5.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，确保工程质量和进度符合甲方的要求。5.2甲方有权根据实际情况调整合同约定的工程内容和要求。5.3甲方在合同履行过程中享有优先权，包括但不限于工程款的优先支付、工程验收的优先权等。六、乙方的义务和限制6.1乙方应严格按照本合同的约定履行合同义务，不得擅自变更合同内容。6.2乙方应接受甲方的监督检查，并按照甲方的要求进行整改。6.3乙方在合同履行过程中如发生违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。七、第三方监理方的责权利7.1第三方监理方应按照甲方的要求和国家相关标准进行监理，确保工程质量和进度符合甲方的要求。7.2第三方监理方有权对乙方的施工过程进行监督检查，并要求乙方进行整改。7.3第三方监理方应向甲方提供监理报告，并对工程质量和进度进行评估。八、合同的履行和变更8.1乙方应严格按照本合同的约定履行合同义务，不得擅自变更合同内容。8.2如乙方确需变更合同内容，应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可进行变更。九、合同的解除和终止9.1在合同履行过程中，如乙方严重违约，甲方有权解除合同。9.2合同到期或者工程验收合格后，本合同自行终止。十、争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他约定11.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方监理方执一份。11.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________第三方（监理方）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________第三方代表（签字）：__________附件1：塔吊工程设计图纸附件2：塔吊工程施工方案附件3：塔吊工程施工安全措施附件4：塔吊工程施工质量标准附件5：履约保证金支付凭证附件6：工程验收报告第三方介入的意义和目的：第三方监理方的介入，旨在确保工程质量和进度达到甲方的要求。通过第三方监理方的监督检查和专业评估，可以有效地对乙方的施工过程进行控制和管理，确保工程质量和进度符合甲方的期望。同时，第三方监理方可以提供客观的监理报告，为甲方提供决策依据。甲方为主导的目的和意义：第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：__________合同签署日期：____年__月__日甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________第三方（监理方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将塔吊工程的施工分包给乙方施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款。同时，乙方引入第三方监理方，以确保工程质量和进度达到乙方的要求。一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：甲方将塔吊工程的施工分包给乙方，具体包括但不限于塔吊的安装、拆卸、维修、保养等工作。二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在签订合同时应向甲方支付合同金额的10%作为履约保证金，履约保证金在乙方按期完成工程并经验收合格后退还。三、合同工期3.1合同约定的工期为____天。3.2乙方应在合同约定的工期内完成工程的施工。如乙方因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金为合同金额的1%。四、工程质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工直至验收合格。五、乙方的权利和利益5.1乙方有权对甲方的合同履行进行监督检查，确保甲方按照合同约定履行义务。5.2乙方有权根据实际情况调整合同约定的工程内容和要求。5.3乙方在合同履行过程中享有优先权，包括但不限于工程款的优先支付、工程验收的优先权等。六、甲方的义务和限制6.1甲方应严格按照本合同的约定履行合同义务，不得擅自变更合同内容。6.2甲方应接受乙方的监督检查，并按照乙方的要求进行整改。6.3甲方在合同履行过程中如发生违约行为，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。七、第三方监理方的责权利7.1第三方监理方应按照乙方的要求和国家相关标准进行监理，确保工程质量和进度符合乙方的要求。7.2第三方监理方有权对甲方的合同履行进行监督检查，并要求甲方进行整改。7.3第三方监理方应向乙方提供监理报告，并对工程质量和进度进行评估。八、合同的履行和变更8.1甲方应严格按照本合同的约定履行合同义务，不得擅自变更合同内容。8.2如甲方确需变更合同内容，应提前向乙方提出书面申请，经乙方同意后方可进行变更。九、合同的解除和终止9.1在合同履行过程中，如甲方严重违约，乙方有权解除合同。9.2合同到期或者工程验收合格后，本合同自行终止。十、争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他约定11.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方监理方执一份。11.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________第三方（监理方）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________第三方代表（签字）：__________附件1：塔吊工程设计图纸附件2：塔吊工